| Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten inzake het Muntfonds | Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services concernant le Fonds monétaire |
|---|---|
| FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 19 JULI 2012. - Ministerieel besluit betreffende de overdracht van | 19 JUILLET 2012. - Arrêté ministériel relatif aux délégations de |
| bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten | pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de |
| voor aanneming van werken, leveringen en diensten inzake het Muntfonds | travaux, de fournitures et de services concernant le Fonds monétaire |
| De Minister van Financiën, | Le Ministre des Finances, |
| Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de | Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à |
| overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, | certains marchés de travaux, de fournitures et de services; |
| leveringen en diensten; | |
| Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de |
| overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; | travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics; |
| Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van | Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles |
| de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de | générales d'exécution des marchés publics et des concessions de |
| concessies voor openbare werken; | travaux publics; |
| Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 1996 betreffende het | Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et |
| voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de | aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des |
| gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van | marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en |
| werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies | matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral; |
| voor openbare werken op federaal niveau; | |
| Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en | Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains |
| bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij | marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la loi |
| de wet van 12 januari 2007; | du 12 janvier 2007; |
| Gelet op de wet van 16 juni 2006 betreffende de gunning, informatie | Vu la loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à l'information |
| aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake bepaalde | aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant |
| opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij de wet | certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée |
| van 12 januari 2007; | par la loi du 12 janvier 2007; |
| Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting | Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la |
| en van de comptabiliteit van de federale Staat; | comptabilité de l'Etat fédéral; |
| Gelet op de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds; | Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire; |
| Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende | Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 portant organisation de la gestion |
| organisatie van het administratief en financieel beheer van het | financière et administrative du Fonds monétaire comme service d'Etat à |
| Muntfonds als Staatsdienst met afzonderlijk beheer; | gestion séparée; |
| Gelet op het ministerieel besluit van 14 juni 2011 betreffende de | Vu l'arrêté ministériel du 14 juin 2011 relatif aux délégations de |
| overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van | pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de |
| overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, | travaux, de fournitures et de services, en matière d'exécution du |
| inzake uitvoering van de begroting en inzake begrotingsboekhouding en | budget et en matière de comptabilité budgétaire et de comptabilité, |
| algemene boekhouding, Besluit : Artikel 1.Delegatie wordt verleend aan de administrateur-generaal van de Thesaurie voor de opdrachten die betrekking hebben op het Muntfonds en waarvan het bedrag niet meer bedraagt dan 13.500 EUR exclusief btw, om : 1. de gunningwijze te kiezen, het bestek vast te stellen, de procedure in te zetten en meer algemeen de handelingen te stellen en de beslissingen voorafgaand aan de toewijzing van een overheidsopdracht te nemen. 2. de kandidaten te selecteren in het kader van een beperkte procedure of een onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking. 3. een opdracht te gunnen of te beslissen deze niet te gunnen, de offerte goed te keuren en de contracten te ondertekenen, ongeacht de gekozen procedure. |
Arrête : Article 1er.Délégation est donnée à l'administrateur général de la trésorerie pour les marchés qui concernent le Fonds monétaire et dont le montant n'excède pas, hors T.V.A., 13.500 EUR, afin de : 1. choisir le mode de passation, arrêter le cahier spécial des charges, engager la procédure et plus généralement poser les actes et prendre les décisions préalables à la conclusion d'un marché public, 2. sélectionner les candidats dans le cadre d'une procédure restreinte ou d'une procédure négociée avec ou sans publicité. 3. attribuer ou décider de ne pas attribuer un marché, approuver l'offre et signer les contrats, quelle que soit la procédure choisie. |
| 4. de leidend ambtenaar aan te wijzen die is belast met de leiding en | 4. désigner le fonctionnaire dirigeant en charge de la direction et du |
| de controle over de uitvoering van een opdracht. | contrôle de l'exécution d'un marché. |
| 5. beroep te doen op een aankoopcentrale of opdrachtencentrale. | 5. recourir à une centrale d'achats ou une centrale de marchés. |
| 6. de bestelbon(nen) goed te keuren die in het kader van de uitvoering | 6. approuver le ou les bons de commande à adresser à l'adjudicataire |
| van een overheidsopdracht aan de opdrachtnemer wordt/worden verzonden. | dans le cadre de l'exécution d'un marché public. |
| 7. de opties te lichten, de voorwaardelijke schijven te bestellen, van | 7. lever les options, commander les tranches conditionnelles, déroger |
| de essentiële clausules en voorwaarden van de gegunde opdracht af te | aux clauses et conditions essentielles du marché conclu, transiger et |
| wijken, een dading te treffen en de boetes voor vertraging bij de | remettre les amendes pour retard d'exécution, quelle que soit la |
| uitvoering kwijt te schelden, ongeacht de gekozen procedure. | procédure choisie. |
Art. 2.De administrateur-generaal van de Thesaurie kan, binnen de |
Art. 2.L'administrateur général de la trésorerie peut subdéléguer ses |
| perken die hij vaststelt, zijn bevoegdheid subdelegeren. Indien aldus | pouvoirs dans les limites qu'il détermine. Lorsque des subdélégations |
| subdelegaties van bevoegdheden worden verleend, dient zulks niet te | de pouvoir sont ainsi accordées, il ne doit pas en être justifié |
| worden gerechtvaardigd ten aanzien van derden. | vis-à-vis des tiers. |
Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au |
| Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. | Moniteur belge. |
| Brussel, 19 juli 2012. | Bruxelles, le 19 juillet 2012. |
| S. VANACKERE | S. VANACKERE |