Etaamb.openjustice.be
Meertalige weergave van Ministerieel Besluit van 14/06/2011
← Terug naar "Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake uitvoering van de begroting en inzake begrotingsboekhouding en algemene boekhouding "
Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake uitvoering van de begroting en inzake begrotingsboekhouding en algemene boekhouding Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'exécution du budget et en matière de comptabilité budgétaire et de comptabilité générale
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
14 JUNI 2011. - Ministerieel besluit betreffende de overdracht van 14 JUIN 2011. - Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir
bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux,
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake uitvoering de fournitures et de services, en matière d'exécution du budget et en
van de begroting en inzake begrotingsboekhouding en algemene boekhouding matière de comptabilité budgétaire et de comptabilité générale
De Minister van Financiën, Le Ministre des Finances,
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de générales d'exécution des marchés publics et des concessions de
concessies voor openbare werken; travaux publics;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 1996 betreffende het Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et
voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des
gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en
werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral;
voor openbare werken op federaal niveau;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la loi
de wet van 12 januari 2007; du 12 janvier 2007;
Gelet op de wet van 16 juni 2006 betreffende de gunning, informatie Vu la loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à l'information
aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake bepaalde aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant
opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij de wet certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée
van 12 januari 2007; par la loi du 12 janvier 2007;
Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
en van de comptabiliteit van de federale Staat; comptabilité de l'Etat fédéral;
Gelet op het koninklijk besluit houdende regeling van de operationele Vu l'arrêté royal organique des services opérationnels du Service
diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën van 3 december 2009; public fédéral Finances du 3 décembre 2009;
Gelet op het koninklijk besluit houdende regeling van de diensten
andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën van Vu l'arrêté royal organique des services autres qu'opérationnels du
3 december 2009, Service public fédéral Finances du 3 décembre 2009,
Besluit : Arrête :
HOOFDSTUK I. - Bepalingen CHAPITRE Ier. - Définitions

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° de voorzitter van het Directiecomité : de voorzitter van het 1° le président du Comité de Direction : le président du Comité de
Direction du Service public fédéral Finances;
Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën; 2° le commissaire des monnaies : le commissaire des monnaies de la
2° de muntmeester : de muntmeester van de Koninklijke Munt van België; monnaie royale de Belgique;
3° btw : belasting op de toegevoegde waarde; 3° T.V.A. : taxe sur la valeur ajoutée;
4° de wet van 24 december 1993 : de wet van 24 december 1993 4° la loi du 24 décembre 1993 : la loi du 24 décembre 1993 relative
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures
aanneming van werken, leveringen en diensten; et de services;
5° het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : het koninklijk besluit 5° l'arrêté royal du 8 janvier 1996 : l'arrêté royal du 8 janvier 1996
van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. et aux concessions de travaux publics.
HOOFDSTUK II. - Overdracht van bevoegdheid inzake de gunning van CHAPITRE II. - Délégations de pouvoir en matière de passation des
overheidsopdrachten marchés publics

Art. 2.§ 1. Aan de voorzitter van het Directiecomité wordt delegatie

Art. 2.§ 1er. Délégation est donnée au président du Comité de
verleend om de gunningswijze te kiezen, het bestek vast te stellen, de Direction pour choisir le mode de passation, arrêter le cahier spécial
procedure in te zetten en meer algemeen de handelingen te stellen en des charges, engager la procédure et plus généralement poser les actes
de beslissingen voorafgaand aan de toewijzing van een et prendre les décisions préalables à la conclusion d'un marché public
overheidsopdracht te nemen voor zover de bevoegde overheid vooraf het pour autant que l'objet du marché ait été approuvé au préalable par
voorwerp van de opdracht heeft goedgekeurd en het geraamde bedrag van l'autorité compétente et que le montant estimé du marché n'excède pas,
de opdracht niet hoger ligt dan, exclusief btw : hors T.V.A. :
a. - voor de overheidsopdrachten die bij openbare aanbesteding of a. - pour les marchés publics à passer par adjudication publique ou
algemene offerteaanvraag worden gegund : appel d'offres général :
- 17.800.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van - 17.800.000 EUR pour les marchés publics de travaux;
werken; - 11.000.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen; - 11.000.000 EUR pour les marchés publics de fournitures;
- 3.300.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van - 3.300.000 EUR pour les marchés publics de services;
diensten; b.- voor de overheidsopdrachten die bij beperkte aanbesteding, b. - pour les marchés publics à passer par adjudication restreinte,
beperkte offerteaanvraag of bij onderhandelingsprocedure met par appel d'offres restreint ou par procédure négociée avec publicité
bekendmaking bij de aanvang van de procedure in de zin van artikel 17, lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3 de la
§ 3 van de wet van 24 december 1993, worden gegund : loi du 24 décembre 1993 :
- 3.500.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken; - 3.500.000 EUR pour les marchés publics de travaux;
- 2.700.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen; - 2.700.000 EUR pour les marchés publics de fournitures;
- 2.200.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van - 2.200.000 EUR pour les marchés publics de services;
diensten; c. - voor de overheidsopdrachten die bij onderhandelingsprocedure in c.- pour les marchés publics à passer par procédure négociée dans les
de gevallen van artikel 17, § 2 van de wet van 24 december 1993 worden cas visés à l'article 17, § 2 de la loi du 24 décembre 1993 :
gegund : - 1.780.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken; - 1.780.000 EUR pour les marchés publics de travaux;
- 1.100.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van - 1.100.000 EUR pour les marchés publics de fournitures;
leveringen; - 270.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van diensten. - 270.000 EUR pour les marchés publics de services.
De goedkeuring waarvan sprake in de 1e alinea is evenwel niet vereist L'approbation dont question au 1er alinéa n'est toutefois pas requise
indien de uitgave de in artikel 120 van het koninklijk besluit van 8 lorsque la dépense ne dépasse pas les montants fixés à l'article 120
januari 1996 vastgestelde bedragen niet overschrijdt. de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
§ 2. - Aan de voorzitter van het Directiecomité wordt delegatie § 2. - Délégation est donnée au président du Comité de Direction pour
verleend om de kandidaten voor een opdracht te selecteren in het kader sélectionner les candidats à un marché dans le cadre d'une procédure
van een beperkte procedure of een onderhandelingsprocedure met
bekendmaking, indien het geraamde bedrag van de opdracht, exclusief restreinte ou d'une procédure négociée avec publicité, lorsque le
btw, niet hoger ligt dan 2.700.000 EUR. montant estimé du marché, hors T.V.A., n'excède pas 2.700.000 EUR.
§ 3. - Aan de muntmeester wordt delegatie verleend om de gunningswijze § 3. - Délégation est donnée au commissaire des monnaies pour choisir
te kiezen, het bestek vast te stellen, de procedure in te zetten en le mode de passation, arrêter le cahier spécial des charges, engager
meer algemeen de handelingen te stellen en de beslissingen voorafgaand la procédure et plus généralement poser les actes et prendre les
aan de toewijzing van een overheidsopdracht te nemen en in het kader décisions préalables à la conclusion d'un marché public et, dans le
van een beperkte procedure of een onderhandelingsprocedure met cadre d'une procédure restreinte ou d'une procédure négociée avec
bekendmaking, de kandidaten te selecteren voor zover : publicité, sélectionner les candidats pour autant :
- de overheidsopdracht betrekking heeft op de Koninklijke Munt van - que le marché public concerne la Monnaie royale de Belgique;
België; - het beheerscomité het voorwerp van de opdracht in het bedrijfsplan - que le comité de gestion ait repris l'objet du marché dans le plan
heeft opgenomen of in een bijzondere beslissing heeft goedgekeurd; d'entreprise ou l'ait approuvé dans une décision particulière;
- het geraamde bedrag van de opdracht, exclusief btw, niet hoger ligt dan : - que le montant estimé du marché, hors T.V.A., n'excède pas :
* 300.000 EUR voor de opdrachten tot levering van muntplaatjes; * 300.000 EUR pour les marchés relatifs à la livraison de flans;
* 67.000 EUR voor de andere opdrachten. * 67.000 EUR pour les autres marchés.

Art. 3.Delegatie wordt verleend om beroep te doen op een

Art. 3.Délégation est donnée pour recourir à une centrale d'achats ou
aankoopcentrale of een opdrachtencentrale, een overheidsopdracht te une centrale de marchés, attribuer ou décider de ne pas attribuer un
gunnen of te beslissen deze niet te gunnen, de offerte goed te keuren marché public, approuver l'offre et signer les contrats, quelle que
en de contracten te ondertekenen, ongeacht de gekozen procedure : soit la procédure choisie :
1° in geval van afwezigheid of verhindering van de Minister van 1° en cas d'absence ou d'empêchement du Ministre des Finances, au
Financiën, aan de voorzitter van het Directiecomité, voor zover het président du Comité de Direction, pour autant que le montant du
bedrag van de opdracht, exclusief btw, niet hoger ligt dan : marché, hors T.V.A., n'excède pas :
- 2.700.000 EUR voor de opdrachten die worden gegund bij openbare - 2.700.000 EUR pour les marchés qui sont passés par adjudication
aanbesteding of bij algemene offerteaanvraag; publique ou par appel d'offres général;
- 1.350.000 EUR voor de opdrachten die worden gegund bij beperkte - 1.350.000 EUR pour les marchés qui sont passés par adjudication
aanbesteding, bij beperkte offerteaanvraag of bij restreinte, par appel d'offres restreint ou par procédure négociée
onderhandelingsprocedure met bekendmaking bij de aanvang van de avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article
procedure in de zin van artikel 17, § 3, van de wet van 24 december 17, § 3, de la loi du 24 décembre 1993;
1993; - 680.000 EUR voor de opdrachten die worden gegund bij - 680.000 EUR pour les marchés qui sont passés par procédure négociée
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking in de gevallen van de sans publicité dans les cas visés aux articles 17, § 2 et 39, § 2, de
artikelen 17, § 2 en 39, § 2, van de wet van 24 december 1993; la loi du 24 décembre 1993;
2° aan de voorzitter van het Directiecomité voor zover het bedrag van 2° au président du Comité de Direction pour autant que le montant du
de opdracht, exclusief btw, niet hoger ligt dan 270.000 EUR; marché, hors T.V.A., n'excède pas 270.000 EUR;
3° aan de muntmeester, voor zover : 3° au commissaire des monnaies, pour autant :
- de overheidsopdracht betrekking heeft op de Koninklijke Munt van - que le marché public concerne la Monnaie royale de Belgique;
België; - het beheerscomité het voorwerp van de opdracht in het bedrijfsplan - que le comité de gestion ait repris l'objet du marché dans le plan
heeft opgenomen of in een bijzondere beslissing heeft goedgekeurd; d'entreprise ou l'ait approuvé dans une décision particulière;
- het bedrag van de opdracht, exclusief btw, niet hoger ligt dan : - que le montant du marché, hors T.V.A., n'excède pas :
* 300.000 EUR voor de opdrachten tot levering van muntplaatjes; * 300.000 EUR pour les marchés relatifs à la livraison de flans;
* 67.000 EUR voor de andere opdrachten. * 67.000 EUR pour les autres marchés.
HOOFDSTUK III. - Overdracht van bevoegdheid inzake de uitvoering van CHAPITRE III. - Délégations de pouvoirs en matière d'exécution de
overheidsopdrachten marchés publics

Art. 4.Delegatie wordt verleend om de leidend ambtenaar aan te wijzen

Art. 4.Délégation est donnée pour désigner le fonctionnaire dirigeant
die is belast met de leiding en de controle over de uitvoering van een en charge de la direction et du contrôle de l'exécution d'un marché;
opdracht; 1° aan de voorzitter van het Directiecomité voor zover het geraamde 1° au président du Comité de Direction pour autant que le montant
bedrag van de opdracht, exclusief btw, niet hoger ligt dan : estimé du marché, hors T.V.A., n'excède pas :
a. - voor de overheidsopdrachten die bij openbare aanbesteding of a. - pour les marchés publics à passer par adjudication publique ou
algemene offerteaanvraag worden gegund : appel d'offres général :
- 17.800.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van - 17.800.000 EUR pour les marchés publics de travaux;
werken; - 11.000.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen; - 11.000.000 EUR pour les marchés publics de fournitures;
- 3.300.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van - 3.300.000 EUR pour les marchés publics de services;
diensten; b. - voor de overheidsopdrachten die bij beperkte aanbesteding, b. - pour les marchés publics à passer par adjudication restreinte,
beperkte offerteaanvraag of bij onderhandelingsprocedure met par appel d'offres restreint ou par procédure négociée avec publicité
bekendmaking bij de aanvang van de procedure in de zin van artikel 17, lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la
§ 3, van de wet van 24 december 1993, worden gegund : loi du 24 décembre 1993 :
- 3.500.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken; - 3.500.000 EUR pour les marchés publics de travaux;
- 2.700.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen; - 2.700.000 EUR pour les marchés publics de fournitures;
- 2.200.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van - 2.200.000 EUR pour les marchés publics de services;
diensten; c. - voor de overheidsopdrachten die bij onderhandelingsprocedure in c. - pour les marchés publics à passer par procédure négociée dans les
de gevallen van artikel 17, § 2, van de wet van 24 december 1993 cas visés à l'article 17, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 :
worden gegund : - 1.780.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken; - 1.780.000 EUR pour les marchés publics de travaux;
- 1.100.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van - 1.100.000 EUR pour les marchés publics de fournitures;
leveringen; - 270.000 EUR voor de overheidsopdrachten voor aanneming van diensten. - 270.000 EUR pour les marchés publics de services.
2° aan de muntmeester, voor zover : 2° au commissaire des monnaies, pour autant :
- de overheidsopdracht betrekking heeft op de Koninklijke Munt van - que le marché public concerne la Monnaie royale de Belgique;
België; - het beheerscomité het voorwerp van de opdracht in het bedrijfsplan - que le comité de gestion ait repris l'objet du marché dans le plan
heeft opgenomen of in een bijzondere beslissing heeft goedgekeurd; d'entreprise ou l'ait approuvé dans une décision particulière;
- het bedrag van de opdracht, exclusief btw, niet hoger ligt dan : - que le montant estimé du marché, hors T.V.A., n'excède pas :
* 300.000 EUR voor de opdrachten tot levering van muntplaatjes; * 300.000 EUR pour les marchés relatifs à la livraison de flans;
* 67.000 EUR voor de andere opdrachten. * 67.000 EUR pour les autres marchés.

Art. 5.Delegatie wordt verleend om de bestelbon(nen) goed te keuren

Art. 5.Délégation est donnée pour approuver le ou les bons de
die in het kader van de uitvoering van een overheidsopdracht aan de commande à adresser à l'adjudicataire dans le cadre de l'exécution
opdrachtnemer wordt/worden verzonden : d'un marché public :
1° aan de voorzitter van het Directiecomité, ongeacht het bedrag van 1° au président du Comité de Direction, quelque soit le montant du bon
de bestelbon; de commande;
2° aan de muntmeester, ongeacht het bedrag van de bestelbon, voor 2° au commissaire des monnaies, quelque soit le montant du bon de
zover : commande, pour autant :
- de overheidsopdracht betrekking heeft op de Koninklijke Munt van - que le marché public concerne la Monnaie royale de Belgique;
België; - het beheerscomité het voorwerp van de opdracht in het bedrijfsplan que le comité de gestion ait repris l'objet du marché dans le plan
heeft opgenomen of in een bijzondere beslissing heeft goedgekeurd. d'entreprise ou l'ait approuvé dans une décision particulière.

Art. 6.Delegatie wordt verleend om de opties te lichten, de

Art. 6.Délégation est donnée pour lever les options, commander les
voorwaardelijke schijven te bestellen, van de essentiële clausules en
voorwaarden van de gegunde opdracht af te wijken, een dading te tranches conditionnelles, déroger aux clauses et conditions
treffen en boetes voor vertraging bij de uitvoering kwijt te schelden, essentielles du marché conclu, transiger et remettre les amendes pour
ongeacht de gekozen procedure : retard d'exécution, quelle que soit la procédure choisie :
1° in geval van afwezigheid of verhindering van de Minister van 1° en cas d'absence ou d'empêchement du Ministre des Finances, au
Financiën, aan de voorzitter van het Directiecomité, voor zover de président du Comité de Direction, pour autant que la répercussion
financiële weerslag, exclusief btw, niet hoger ligt dan 680.000 EUR; financière, hors T.V.A., n'excède pas 680.000 EUR;
2° aan de voorzitter van het Directiecomité voor zover de financiële 2° au président du Comité de Direction pour autant que la répercussion
weerslag, exclusief btw, niet hoger ligt dan 270.000 EUR; financière, hors T.V.A., n'excède pas 270.000 EUR;
3° aan de Muntmeester, voor zover : 3° au commissaire des monnaies, pour autant :
- de overheidsopdracht betrekking heeft op de Koninklijke Munt van - que le marché public concerne la Monnaie royale de Belgique;
België; - het beheerscomité het voorwerp van de opdracht in het bedrijfsplan - que le comité de gestion ait repris l'objet du marché dans le plan
heeft opgenomen of in een bijzondere beslissing heeft goedgekeurd; d'entreprise ou l'ait approuvé dans une décision particulière;
- de financiële weerslag, exclusief btw, niet hoger ligt dan : - que la répercussion financière, hors T.V.A., n'excède pas :
* 100.000 EUR voor de opdrachten tot levering van muntplaatjes; * 100.000 EUR pour les marchés relatifs à la livraison de flans;
* 25.000 EUR voor de andere opdrachten. * 25.000 EUR pour les autres marchés.

Art. 7.Delegatie wordt verleend aan de directeur van de Stafdienst

Art. 7.Délégation est donnée au directeur du Service d'Encadrement
Budget en Beheerscontrole, ongeacht de waarde van de opdrachten en Budget et Contrôle de la Gestion, quelle que soit la valeur des
ongeacht de gunningswijze: marchés et quel que soit le mode de passation :
* om de bepalingen inzake de borgtocht toe te passen vermeld in het * pour appliquer les dispositions concernant le cautionnement prévues
bestek en waarvan sprake in de artikelen 6, 7, 8 en 9 van de algemene par le cahier spécial des charges et par les articles 6, 7, 8 et 9 du
aannemingsvoorwaarden die als bijlage opgenomen is bij het koninklijk cahier général des charges repris en annexe de l'arrêté royal du 26
besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor marchés publics et des concessions des travaux publics;
openbare werken;
* om de bepalingen inzake de intresten voor achterstallige betalingen * pour appliquer les dispositions concernant les intérêts pour retard
toe te passen omschreven in artikel 15, § 4, van de algemene dans les paiements prévues à l'article 15, § 4, du cahier général des
aannemingsvoorwaarden die als bijlage opgenomen is bij het voornoemd
koninklijk besluit van 26 september 1996. charges repris en annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996
HOOFDSTUK IV. - Overdracht van bevoegdheid inzake diverse uitgaven précité. CHAPITRE IV. - Délégations de pouvoirs en matière de dépenses diverses

Art. 8.Delegatie wordt verleend aan de voorzitter van het

Art. 8.Délégation est donnée au président du Comité de Direction pour
Directiecomité om de diverse uitgaven goed te keuren en vast te leggen approuver et engager les dépenses diverses qui sont nécessaires à la
die noodzakelijk zijn voor het in werking stellen van de operationele mise en oeuvre des services opérationnels et des services autres
diensten en van de diensten andere dan operationele van de FOD qu'opérationnels du SPF Finances ainsi que les dépenses qui
Financiën alsook de uitgaven die de tegenprestatie vormen van werken, constituent la contrepartie de travaux, fournitures ou services qui ne
leveringen of diensten die niet onder de regelgeving inzake sont pas visés par la réglementation des marchés publics et dont
overheidsopdrachten vallen en waarvan de uitvoering, de levering of de l'exécution, la livraison ou la prestation constitue l'objet de
prestatie het voorwerp uitmaakt van overeenkomsten gesloten onder
bezwarende titel door de FOD Financiën voor zover het bedrag van deze contrats conclus à titre onéreux par le SPF Finances pour autant que
uitgaven, exclusief btw, niet hoger ligt dan 270.000 EUR. le montant de ces dépenses, hors T.V.A., n'excède pas 270.000 EUR.
HOOFDSTUK V. - Overdracht van bevoegdheid inzake uitvoering van de CHAPITRE V. - Délégations de pouvoirs en matière d'exécution du budget
begroting en inzake begrotingsboekhouding en algemene boekhouding et en matière de comptabilité budgétaire et de comptabilité générale

Art. 9.Delegatie wordt verleend aan de directeur van de Stafdienst

Art. 9.Délégation est donnée au directeur du Service d'Encadrement
Budget en Beheerscontrole : Budget et Contrôle de la Gestion :
* om, ongeacht de bedragen ervan, te vereffenen : * pour liquider, quels qu'en soient les montants :
o schuldvorderingen, voorschotten facturen en facturen betreffende de o des déclarations de créances, des factures d'avances et des factures
werken, leveringen en diensten na goedkeuring voor verstrekte en concernant les travaux, les fournitures et les services après
aanvaarde diensten; approbation pour services faits et acceptés;
o kostenstaten, inclusief reis- en verblijfkosten, van de houders van o des états de frais, y compris les frais de voyage et de séjour, des
een management- of staffunctie, na goedkeuring voor verstrekte en titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, après
aanvaarde diensten, binnen de grenzen van de daartoe verleende approbation pour services faits et acceptés, dans les limites des
kredieten; crédits accordés à ces fins;
o kostenstaten inzake reis- en verblijfkosten van de personeelsleden o des états de frais de voyage et de séjour des membres du personnel
die vallen onder de diensten van de houders van een management- of ressortant des services des titulaires d'une fonction de management ou
staffunctie, na goedkeuring voor verstrekte en aanvaarde diensten door d'encadrement, après approbation pour services faits et acceptés par
de bovengenoemde bevoegde houders of door de ambtenaren die zij hebben lesdits titulaires compétents ou par les fonctionnaires qu'ils ont
aangeduid, binnen de grenzen van de daartoe verleende kredieten; désignés, dans les limites des crédits accordés à ces fins;
o toegekende subsidies; o des subsides octroyés;
o verrichtingen op de terugbetalings- en toewijzingsfondsen; o des opérations sur les fonds de restitution et d'attribution;
o diverse uitgaven. o des dépenses diverses.
* om, op elektronische of materiële wijze, verrichtingen inzake * pour exécuter et signer, de manière électronique ou matérielle, des
boekhouding, begroting, aanwerving, vereffening in de federale opérations de comptabilité, de budget, d'engagement, de liquidation
boekhouding uit te voeren en te ondertekenen en aan de personeelsleden dans la comptabilité fédérale et attribuer aux membres du personnel du
van de FOD Financiën overeenkomstige rollen toe te wijzen; SPF Finances des rôles correspondants;
om de rekeningen van de gewone en buitengewone rekenplichtigen van de pour approuver les comptes des comptables ordinaires et
Stafdienst Budget en Beheerscontrole goed te keuren. extraordinaires du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion.
HOOFDSTUK V. - Diverse bepalingen CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 10.De voorzitter van het directiecomité, de directeur van de

Art. 10.Le président du Comité de Direction, le directeur du Service
Stafdienst Budget en Beheerscontrole en de muntmeester kunnen, binnen d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion et le commissaire des
de perken die zij vaststellen, hun bevoegdheid subdelegeren. Indien monnaies peuvent subdéléguer leurs pouvoirs dans les limites qu'ils
aldus subdelegaties van bevoegdheden worden verleend, dient zulks niet déterminent. Lorsque des subdélégations de pouvoir sont ainsi
te worden gerechtvaardigd ten aanzien van derden. accordées, il ne doit pas en être justifié vis-à-vis des tiers.
HOOFDSTUK VI. - Opheffings- en slotbepalingen CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 11.Het ministerieel besluit van 25 augustus 2004 betreffende het

Art. 11.L'arrêté ministériel du 25 août 2004 relatif aux délégations
overdragen van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten de travaux, de fournitures et de services est abrogé.
wordt opgeheven.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.
D. REYNDERS D. REYNDERS
^