Etaamb.openjustice.be
Meertalige weergave van Document van 25/08/2011
← Terug naar "Beslissing van 25 augustus 2011 van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën betreffende het verlenen van permanente subdelegatie voor de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten "
Beslissing van 25 augustus 2011 van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën betreffende het verlenen van permanente subdelegatie voor de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten Décision du 25 août 2011 du président du Comité de Direction du SPF Finances relative à la subdélégation de pouvoir permanente en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
25 AUGUSTUS 2011. - Beslissing van 25 augustus 2011 van de voorzitter 25 AOUT 2011. - Décision du 25 août 2011 du président du Comité de
van het Directiecomité van de FOD Financiën betreffende het verlenen Direction du SPF Finances relative à la subdélégation de pouvoir
van permanente subdelegatie voor de gunning en de uitvoering van permanente en matière de passation et d'exécution des marchés publics
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten de travaux, de fournitures et de services
De voorzitter van het Directiecomité, Le président du Comité de Direction,
Gelet op het ministerieel besluit van 14 juni 2011 betreffende de Vu l'arrêté ministériel du 14 juin 2011 relatif aux délégations de
overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, travaux, de fournitures et de services, en matière d'exécution du
inzake uitvoering van de begroting en inzake begrotingsboekhouding en budget et en matière de comptabilité budgétaire et de comptabilité
algemene boekhouding en meer bepaald artikel 10 krachtens hetwelke de générale et plus particulièrement l'article 10 en vertu duquel le
voorzitter van het Directiecomité, de directeur van de Stafdienst président du Comité de Direction, le directeur du Service du Service
Budget en Beheerscontrole en de muntmeester kunnen, binnen de perken d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion et le commissaire des
die zij vaststellen, een gedeelte van hun bevoegdheid subdelegeren, Monnaies peuvent subdéléguer partie de leurs pouvoirs dans les limites
qu'ils déterminent,
Besluit : Arrête :
HOOFDSTUK I. - Bepalingen CHAPITRE Ier. - Définitions

Artikel 1.Voor de toepassing van deze beslissing wordt verstaan onder

Article 1er.Pour l'application de la présente décision, on entend par
: :
1° de specifieke uitgaven : de specifieke uitgaven verbonden aan de 1° les dépenses spécifiques : les dépenses spécifiques liées aux
diensten van de administraties binnen de centrale diensten, hetzij : services des administrations au sein des services centraux soit :
- de vervolgings- en gerechtelijke kosten; - les frais de poursuite et d'instance;
- de medische kosten voor het personeel; - les frais médicaux pour le personnel;
- de kosten van de experts; - les coûts des experts;
- de kosten van verbruiksgoederen, de onderhouds- en - les coûts des consommables, de la maintenance et de la réparation
herstellingskosten van de specifieke technische uitrusting; des équipements techniques spécifiques;
- de operationele kosten van de opsporingsdiensten; - les frais opérationnels des services de recherche;
- het onderhoud en het herstel van de domeingoederen; - l'entretien et la remise en état des biens domaniaux;
- de tekorten van de rekenplichtigen; - les déficits des comptables;
- de te betalen rechtsplegingsvergoedingen; - les indemnités de procédure à payer;
- de investeringsuitgaven voor specifieke uitrusting; - les dépenses d'investissement des équipements spécifiques;
2° de uitgaven verbonden aan de uitvoering van geresponsabiliseerde 2° les dépenses liées à l'exécution des budgets responsabilisés : les
budgetten : de beheersuitgaven van de administraties opgelopen wegens : dépenses de gestion des administrations encourues à des fins :
- de organisatie van missies in het buitenland; - d'organisation de missions à l'étranger;
- de organisatie van recepties en vergaderingen; - d'organisation de réceptions et de réunions;
- de terugbetaling van eigen managementkosten; - de remboursement de frais propres de Management;
3° een aankoopgroep SAP - FEDCOM : een centrale kredietbeheerder die 3° un groupe d'achat SAP - FEDCOM : un gestionnaire central de crédits
ertoe gemachtigd is bestelbonnen of uitgaven binnen beperkte autorisé à soumettre pour approbation des commandes ou des dépenses
aankoopdomeinen ter goedkeuring voor te leggen; dans des domaines d'achat limités;
4° btw : de belasting op de toegevoegde waarde; 4° T.V.A. : la taxe sur la valeur ajoutée;
5° de FOD Financiën : de Federale Overheidsdienst Financiën. 5° le SPF Finances : le Service public fédéral Finances.
HOOFDSTUK II. - Subdelegaties van bevoegdheid voor de gunning van CHAPITRE II. - Subdélégations de pouvoir en matière de passation des
overheidsopdrachten marchés publics

Art. 2.§ 1 - Subdelegatie om : - de gunningswijze te kiezen, het bestek vast te stellen, de procedure in te zetten en meer algemeen de handelingen te stellen en de beslissingen voorafgaand aan de toewijzing van een overheidsopdracht te nemen; - de kandidaten voor een opdracht te selecteren in het kader van een beperkte procedure of een onderhandelingsprocedure met bekendmaking; - beroep te doen op een aankoopcentrale of opdrachtencentrale, een overheidsopdracht te gunnen of te beslissen deze niet te gunnen, de offerte goed te keuren en de contracten te ondertekenen, ongeacht de gekozen procedure;

Art. 2.§ 1er - Subdélégation pour : - choisir le mode de passation, arrêter le cahier spécial des charges, engager la procédure et plus généralement poser les actes et prendre les décisions préalables à la conclusion d'un marché public; - sélectionner les candidats à un marché dans le cadre d'une procédure restreinte ou d'une procédure négociée avec publicité; - recourir à une centrale d'achats ou une centrale de marchés, attribuer ou décider de ne pas attribuer un marché public, approuver l'offre et signer les contrats, quelle que soit la procédure choisie;
wordt verleend aan de directeur van de Stafdienst Budget en est donnée au directeur du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de
Beheerscontrole voor zover het geraamde bedrag van de opdracht niet la Gestion pour autant que le montant estimé du marché n'excède pas
hoger ligt dan 67.000 EUR exclusief btw; 67.000 EUR hors T.V.A.;
§ 2 - Subdelegatie om de procedure in te zetten en een § 2 - Subdélégation pour engager la procédure et attribuer ou décider
overheidsopdracht te gunnen of te beslissen deze niet te gunnen wordt
verleend aan de administrateur-generaal van de Fiscaliteit, aan de de ne pas attribuer un marché public est donnée à l'administrateur
administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen, aan de général de la Fiscalité, à l'administrateur général des Douanes et
administrateur-generaal van de Inning en de Invordering, aan de Accises, à l'administrateur général de la Perception et du
administrateur-generaal van de Strijd tegen de Fiscale Fraude, aan de Recouvrement, à l'administrateur général de la Lutte contre la Fraude
administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie, aan de fiscale, à l'administrateur général de la Documentation patrimoniale,
administrateur-generaal van de Thesaurie, aan de directeur van de à l'administrateur général de la Trésorerie, au directeur du Service
Stafdienst ICT, aan de directeur van de Stafdienst Personeel en d'Encadrement ICT, au directeur du Service d'Encadrement Personnel et
Organisatie en aan de directeur van de Stafdienst Logistiek voor zover Organisation et au directeur du Service d'Encadrement Logistique pour
de goed te keuren uitgave deel uitmaakt van zijn aankoopgroep SAP - autant que la dépense à approuver relève de son groupe d'achat SAP -
FEDCOM, zoals sommige specifieke uitgaven of sommige beheersuitgaven FEDCOM, telles certaines dépenses spécifiques ou certaines dépenses de
van zijn administratie, en dat het geraamde bedrag van de opdracht gestion de son administration, et que le montant estimé du marché
niet hoger ligt dan 5.500 EUR exclusief btw. n'excède pas 5.500 EUR hors T.V.A.
HOOFDSTUK III. - Subdelegaties van bevoegdheid voor de uitvoering van CHAPITRE III. - Subdélégations de pouvoirs en matière d'exécution de
overheidsopdrachten marchés publics

Art. 3.§ 1 - Subdelegatie om :

Art. 3.§ 1er - Subdélégation pour :
- de leidend ambtenaar aan te wijzen die is belast met de leiding en - désigner le fonctionnaire dirigeant en charge de la direction et du
de controle over de uitvoering van een opdracht; contrôle de l'exécution d'un marché;
- de bestelbon(nen) goed te keuren die in het kader van de uitvoering - approuver le ou les bons de commande à adresser à l'adjudicataire
van een overheidsopdracht aan de opdrachtnemer wordt/worden verzonden; dans le cadre de l'exécution d'un marché public;
- de opties te lichten, de voorwaardelijke schijven te bestellen, van - lever les options, commander les tranches conditionnelles, déroger
de essentiële clausules en voorwaarden van de gegunde opdracht af te aux clauses et conditions essentielles du marché conclu, transiger et
wijken, een dading te treffen en de boetes voor vertraging bij de remettre les amendes pour retard d'exécution, quelle que soit la
uitvoering kwijt te schelden, ongeacht de gekozen procedure : procédure choisie:
wordt verleend aan de directeur van de Stafdienst Budget en est donnée au directeur du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de
Beheerscontrole voor zover het geraamde bedrag van de opdracht, het la Gestion pour autant que le montant estimé du marché, le montant du
bedrag van de bestelbon of van de financiële weerslag niet hoger ligt bon de commande ou la répercussion financière n'excède pas 67.000 EUR
dan 67.000 EUR exclusief btw; hors T.V.A.;
§ 2 - Subdelegatie om de leidend ambtenaar aan te wijzen en de § 2 - Subdélégation pour désigner le fonctionnaire dirigeant et
bestelbon(nen) goed te keuren die in het kader van de uitvoering van approuver le ou les bons de commande à adresser à l'adjudicataire dans
een overheidsopdracht aan de opdrachtnemer wordt/worden verzonden, le cadre de l'exécution d'un marché public est donnée à
wordt verleend aan de administrateur-generaal van de Fiscaliteit, aan l'administrateur général de la Fiscalité, à l'administrateur général
de administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen, aan de des Douanes et Accises, à l'administrateur général de la Perception et
administrateur-generaal van de Inning en de Invordering, aan de du Recouvrement, à l'administrateur général de la Lutte contre la
administrateur-generaal van de Strijd tegen de Fiscale Fraude, aan de Fraude fiscale, à l'administrateur général de la Documentation
administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie, aan de patrimoniale, à l'administrateur général de la Trésorerie, au
administrateur-generaal van de Thesaurie, aan de directeur van de directeur du Service d'Encadrement ICT, au directeur du Service
Stafdienst ICT, aan de directeur van de Stafdienst Personeel en d'Encadrement Personnel et Organisation et au directeur du Service
Organisatie en aan de directeur van de Stafdienst Logistiek voor zover d'Encadrement Logistique pour autant que la dépense à approuver relève
de goed te keuren uitgave deel uitmaakt van zijn aankoopgroep SAP - de son groupe d'achat SAP - FEDCOM, telles certaines dépenses
FEDCOM, zoals sommige specifieke uitgaven of sommige beheersuitgaven spécifiques ou certaines dépenses de gestion de son administration, et
van zijn administratie, en dat het geraamde bedrag van de opdracht of que le montant estimé du marché ou le montant du bon de commande
het bedrag van de bestelbon niet hoger ligt dan 5.500 EUR exclusief n'excède pas 5.500 EUR hors T.V.A.
btw. HOOFDSTUK IV. - Subdelegaties van bevoegdheid voor diverse uitgaven CHAPITRE IV. - Subdélégations de pouvoirs en matière de dépenses diverses

Art. 4.Subdelegatie om de diverse uitgaven goed te keuren en vast te

Art. 4.Subdélégation pour approuver et engager les dépenses diverses
leggen die noodzakelijk zijn voor het in werking stellen van de
operationele diensten en van de diensten andere dan operationele van qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des services opérationnels et
de FOD Financiën alsook de uitgaven die de tegenprestatie vormen van des services autres qu'opérationnels du SPF Finances ainsi que les
werken, leveringen of diensten die niet onder de regelgeving inzake dépenses qui constituent la contrepartie de travaux, fournitures et
overheidsopdrachten vallen, maar die het voorwerp uitmaken van services qui ne sont pas visés par la réglementation des marchés
overeenkomsten gesloten onder bezwarende titel door de FOD Financiën publics mais constituent l'objet de contrats conclus à titre onéreux
wordt verleend aan de directeur van de Stafdienst Budget en par le SPF Finances est donnée au directeur du Service d'Encadrement
Beheerscontrole voor zover het bedrag van de uitgave niet hoger ligt Budget et Contrôle de la Gestion pour autant que le montant de la
dan 67.000 EUR exclusief btw. dépense n'excède pas 67.000 EUR hors T.V.A.
HOOFDSTUK V. - Diverse bepalingen CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 5.Enkel de directeur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole

Art. 5.Seul le directeur du Service d'Encadrement Budget et Contrôle
kan, binnen de perken die hij vaststelt, zijn bevoegdheid de la Gestion peut subdéléguer ses pouvoirs dans les limites qu'il
subdelegeren. Indien aldus subdelegaties van bevoegdheden worden détermine. Lorsque des subdélégations de pouvoir sont ainsi accordées,
verleend, dient zulks niet te worden gerechtvaardigd ten aanzien van il ne doit pas en être justifié vis-à-vis des tiers.
derden. HOOFDSTUK VI. - Opheffings- en slotbepalingen CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 6.De beslissing van de voorzitter van het Directiecomité van 26

Art. 6.La décision du président du Comité de Direction du 26 août
augustus 2004 wordt opgeheven. 2004 est abrogée.

Art. 7.Deze beslissing treedt in werking op 1 september 2011.

Art. 7.La présente décision entre en vigueur le 1er septembre 2011.
Brussel, 25 augustus 2011. Bruxelles, le 25 août 2011.
H. D'HONDT, H. D'HONDT,
voorzitter van het Directiecomité, a.i. président du Comité de Direction, a.i.
^