Etaamb.openjustice.be
Meertalige weergave van Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 02/05/2024
← Terug naar "Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de uitvoeringsfase van de operaties EO.14 Sint-Franciscuspark, aangestuurd door de Gemeente Sint-Joost-ten-Node en EO.12A Socio-culturele pool Rogierstraat 126, alsook AR.15 Studenten- en buurtpool, Koninginneplein aangestuurd door de gemeente Schaarbeek en AR.14 Inrichting van het Koninginneplein aangestuurd door Brussel Mobiliteit en TU.18 Verlichting van de wijk aangestuurd door Brussel Mobiliteit, als deel van het Stadsvernieuwingscontract "Brabant - Noord - Sint-Lazarus" in toepassing van artikel 6 van de ordonnantie van 23 december 2022"
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de uitvoeringsfase van de operaties EO.14 Sint-Franciscuspark, aangestuurd door de Gemeente Sint-Joost-ten-Node en EO.12A Socio-culturele pool Rogierstraat 126, alsook AR.15 Studenten- en buurtpool, Koninginneplein aangestuurd door de gemeente Schaarbeek en AR.14 Inrichting van het Koninginneplein aangestuurd door Brussel Mobiliteit en TU.18 Verlichting van de wijk aangestuurd door Brussel Mobiliteit, als deel van het Stadsvernieuwingscontract "Brabant - Noord - Sint-Lazarus" in toepassing van artikel 6 van de ordonnantie van 23 december 2022 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prolongeant le délai de la phase d'exécution des opérations EO.14 Parc Saint-François portée par la Commune de Saint-Josse-Ten-Noode et EO.12A Pôle socioculturel rue Rogier, 126 et AR.15 Pôle étudiant et de quartier, place de la Reine portées par la Commune de Schaerbeek et AR.14 l'aménagement de place de la Reine portée par Bruxelles - Mobilité et TU.18 Mise en lumière du quartier portée par Bruxelles Mobilité dans le cadre du programme de Contrat de Rénovation Urbaine « Brabant Nord - Saint-Lazare » en application de l'article 6 de l'Ordonnance du 23 décembre 2022
2 MEI 2024. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 2 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
houdende verlenging van de uitvoeringsfase van de operaties EO.14 Bruxelles-Capitale prolongeant le délai de la phase d'exécution des
Sint-Franciscuspark, aangestuurd door de Gemeente Sint-Joost-ten-Node opérations EO.14 Parc Saint-François portée par la Commune de
en EO.12A Socio-culturele pool Rogierstraat 126, alsook AR.15 Saint-Josse-Ten-Noode et EO.12A Pôle socioculturel rue Rogier, 126 et
Studenten- en buurtpool, Koninginneplein aangestuurd door de gemeente AR.15 Pôle étudiant et de quartier, place de la Reine portées par la
Schaarbeek en AR.14 Inrichting van het Koninginneplein aangestuurd Commune de Schaerbeek et AR.14 l'aménagement de place de la Reine
door Brussel Mobiliteit en TU.18 Verlichting van de wijk aangestuurd portée par Bruxelles - Mobilité et TU.18 Mise en lumière du quartier
door Brussel Mobiliteit, als deel van het Stadsvernieuwingscontract portée par Bruxelles Mobilité dans le cadre du programme de Contrat de
"Brabant - Noord - Sint-Lazarus" (SVC 2) in toepassing van artikel 6 Rénovation Urbaine « Brabant Nord - Saint-Lazare » (CRU 2) en
van de ordonnantie van 23 december 2022 application de l'article 6 de l'Ordonnance du 23 décembre 2022
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale,
Gelet op de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de Vu l'Ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 6 octobre
stedelijke herwaardering (hierna OSH); 2016 (ci-après, OORU) ;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23
maart 2017 betreffende de Stadsvernieuwingscontracten; mars 2017 relatif aux Contrats de Rénovation Urbaine ;
Gelet op het besluit van 23 november 2017 van de Brusselse Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23
Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het programma van het novembre 2017 relatif à l'approbation du programme Contrat de
stadsvernieuwingscontract - SVC 2 "Brabant - Noord - Sint-Lazarus"; Rénovation Urbaine « Brabant Nord - Saint-Lazare » (CRU 2) ;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8
juli 2021 tot goedkeuring van de eerste wijziging en aanvulling van juillet 2021 approuvant la première modification et complément de
het programma voor het stadsvernieuwingscontract - SVC 2 "Brabant - programme Contrat du Rénovation Urbaine - CRU 2 « Brabant Nord -
Noord - Sint-Lazarus"; Saint-Lazare » ;
Gelet op de ordonnantie van 23 december 2022 tot verlenging van Vu l'ordonnance du 23 décembre 2022 prolongeant certains délais de
sommige termijnen van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende l'Ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016
organisatie van de stedelijke herwaardering (OSH), tot toekenning van (OORU) et octroyant la faculté d'une ultime modification de programme
de mogelijkheid om een allerlaatste programmawijziging door te voeren et prolongeant un délai fixé dans l'ordonnance du 31 mai 2018 relative
en tot verlenging van een termijn bepaald in de ordonnantie van 31 mei à l'octroi de subsides aux investisseurs en infrastructures sportives
2018 met betrekking tot de toekenning van subsidies voor investeringen
in gemeentelijke sportinfrastructuur ; communales ;
Gelet op het artikel 6, § 1, eerste streepje van de ordonnantie van 23 Considérant que l'article 6, § 1er, 1er tiret de l'Ordonnance du 23
december 2022 is de Regering gemachtigd om bij een met redenen omkleed décembre 2022 stipule que « Le Gouvernement est habilité à prolonger,
besluit : par arrêté motivé :
- de termijnen van de programma's en operaties bedoeld in artikel 3
van diezelfde ordonnantie voor een duur van hoogstens 6 bijkomende - pour une durée de maximum 6 mois supplémentaires, tout ou partie des
maanden volledig of voor een deel te verlengen". délais des programmes ou opérations visées à l'article 3 ; » de cette
Overwegende de vraag van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node met ordonnance ; Considérant la demande de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode relative
betrekking tot de operatie EO.14 Sint-Franciscuspark à l'opération EO.14 Parc Saint-François
Overwegende de vraag van 27 februari 2024 van de gemeente Considérant la demande du 27 février 2024 de la Commune de
Sint-Joost-ten-Node om de termijn voor de uitvoering van operatie Saint-Josse-ten-Noode de prolonger le délai d'exécution de l'opération
EO.14 Sint-Franciscuspark van SVC 2 "Brabant-Noord - Sint-Lazarus" te EO.14 Parc Saint-François du CRU2 "Brabant - Nord - St Lazare" pour
verlengen om de volgende redenen: les raisons suivantes :
- In toepassing van artikel 191 van het BWRO heeft de Gedelegeerde - Par application de l'article 191 du COBAT, le Fonctionnaire Délégué
Ambtenaar de Gemeente gevraagd om binnen een termijn van 6 maanden een a demandé à la Commune d'introduire, dans un délai de 6 mois, une
reeks wijzigingen aan te brengen naar aanleiding van de série de modifications à la suite de la demande de permis d'urbanisme
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van april 2022; du mois d'avril 2022 ;
- De oorspronkelijke planning diende te worden aangepast als gevolg - Le planning initial a dû être adapté à la suite des retards pris par
van vertragingen door het studiebureau, ondanks vermaningen van de Gemeente; le bureau d'études malgré les rappels à l'ordre de la Commune ;
- De Gemeente kan de werkzaamheden niet voor 31 mei 2024 aanvangen. - La Commune ne sera pas en mesure d'engager les travaux avant le 31 mai 2024.
Overwegende dat de operatie EO.14 Sint-Franciscuspark sinds de eerste Considérant que l'opération EO.14 de Parc Saint-François est un projet
programmawijziging een prioritair project is van het SVC 2 "Brabant prioritaire du CRU 2 « Brabant Nord - Saint Lazare » depuis la
Noord - Sint-Lazarus" en dat het belang van kwaliteitsvolle, première modification de programme et que l'importance des espaces
gemakkelijk toegankelijke groene ruimten wordt benadrukt in de verts de qualité et facilement accessible a été mis en avant dans le
diagnose van het SVC 2 "Brabant Noord - Sint-Lazarus"; diagnostic du CRU2 « Brabant Nord - Saint Lazare » ;
Overwegende dat operatie EO.14 Sint-Franciscuspark in aanmerking komt Considérant que l'opération EO.14 Parc Saint-François bénéficie de
voor middelen uit het SVC-budget van SVC 2 Brabant Noord - moyens issus du budget CRU 2 « Brabant Nord - Saint Lazare » ; que dès
Sint-Lazarus; dat de termijnen die reglementair zijn vastgesteld in de lors, elle est impactée par les délais réglementaires de l'OORU du 6
OSH van 6 oktober 2016 hierop bijgevolg van toepassing zijn en op grond van de ordonnanties van 23 december 2022 en 21 juli 2021 eventueel kunnen worden verlengd; Overwegende dat rekening kan worden gehouden met de motivering voor de vertragingen bij het studiebureau dat verantwoordelijk is voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning en het aanbestedingsdossier, wat een bijkomende termijn van zes maanden kan verantwoorden om de opdracht voor werken binnen de termijnen van het SVC 2 te kunnen toewijzen. Overwegende dat uit de vorderingsstaten blijkt dat het project goed octobre 2016 et peut potentiellement bénéficier des prolongations de délais octroyables via les ordonnances du 23 décembre 2022 et du 21 juillet 2021 ; Considérant que la motivation liée aux retards pris par le bureau d'études en charge du dossier de permis d'urbanisme et du dossier de soumission malgré les rappels à l'ordre de la Commune peut être entendue et justifier les 6 mois de délais complémentaires demandés pour arriver à attribuer le marché des travaux dans les délais du CRU 2. Considérant que les états d'avancement démontrent que le projet est
vooruitgaat; de stedenbouwkundige vergunning werd verkregen op 9 bien avancé ; le permis d'urbanisme a été obtenu le 9 décembre 2022,
december 2022, het voltooide aanbestedingsdossier werd goedgekeurd le dossier de soumission finalisé a été approuvé par le Conseil
door de Gemeenteraad op 20 december 2023 en de opdracht voor werken is communal du 20 décembre 2023 et le marché de travaux a été publié le 8
bekendgemaakt op 8 februari 2024; maar dat het voor de Gemeente février 2024 ; mais qu'il n'est actuellement pas possible pour la
St-Joost-ten-Node momenteel niet mogelijk is om de opdracht voor Commune de St-Josse-ten-Noode d'attribuer le marché de travaux dans le
werken binnen de gestelde termijn, d.w.z. vóór 31 mei 2024, toe te délai imparti, à savoir le 31 mai 2024 ;
wijzen; Overwegende dat de goedkeuring van een procedure voor een opdracht van Considérant que l'approbation d'une procédure de marché de travaux et
werken en de gunning daarvan redelijkerwijs 6 tot 10 maanden in beslag son attribution peuvent être évaluée raisonnablement à 6 à 10 mois ;
zouden nemen; Overwegende dat de huidige uitvoeringstermijn van operatie EO.14 Considérant que le délai actuel de la phase d'exécution de l'opération
Sint-Franciscuspark op 31 mei 2024 afloopt; dat volgens de EO.14 du Parc Saint-François se termine le 31 mai 2024 ; qu'à cette
reglementering de opdrachten op die datum toegewezen moeten zijn; dat date, les marchés doivent réglementairement être attribués ; qu'il est
vastgesteld moet worden dat deze termijn niet kan worden nageleefd;
Dat de bovenvermelde elementen van die aard zijn dat ze de constaté que ce délai ne pourra pas être respecté ;
verwezenlijking van één van de voornaamste door de gemeente Que les éléments susmentionnés sont de nature à compromettre la
Sint-Joost-ten-Node aangestuurde projecten van SVC 2 binnen de réalisation d'un des principaux projets du CRU 2 porté par la Commune
momenteel voorziene SVC-termijnen in het gedrang brengen, met gevolgen de Saint-Josse-ten-Noode dans les délais CRU prévus actuellement avec
voor het programma van SVC 2 "Brabant Noord - Sint-Lazarus"; en dat des conséquences sur le programme du CRU 2 « Brabant Nord - Saint
een groot deel van de subsidies die aan de gemeente voor dit project Lazare » ; et la perte d'une grande partie des subsides attribués à la
werden toegekend daarbij verloren gaan; Commune pour ce projet ;
Overwegende dat de vertragingen in de opdracht van het studiebureau en Considérant que les retards dans la mission du bureau d'études et
de beoordeling van een redelijke termijn voor de uitvoering van een l'évaluation d'un délai raisonnable de mise en oeuvre d'une procédure
overheidsopdracht voor werken een rechtvaardigingsgrond kunnen bieden
om de termijn zoals gevraagd met 6 maanden te verlengen; de marché public de travaux peuvent justifier la demande de délai de 6
Overwegende de vraag van de gemeente Schaarbeek met betrekking tot de mois complémentaires ; Considérant la demande de la Commune de Schaerbeek relative aux
operaties EO.12A Socio-culturele pool Rogierstraat 126 en AR.15 opérations EO.12A Pôle socioculturel rue Rogier, 126 et AR.15 Pôle
Studenten- en buurtpool, Koninginneplein étudiant et de quartier, place de la Reine
Overwegende het verzoek van de gemeente Schaarbeek van 15 maart 2024 Considérant la demande du 15 mars 2024 de la Commune de Schaerbeek de
om de uitvoeringstermijn te verlengen voor de operaties EO.12A prolonger le délai d'exécution pour les opérations EO.12A Pôle
Socio-culturele pool Rogierstraat 126 en AR.15 Studenten- en socioculturel rue Rogier, 126 et AR.15 Pôle étudiant et de quartier,
buurtpool, Koninginneplein van SVC "Brabant-Noord - Sint-Lazarus" om place de la Reine du CRU2 "Brabant - Nord - Saint Lazare" pour les
de volgende redenen: raisons suivantes :
- Voor operatie EO.12A Socio-culturele pool Rogierstraat 126: - Pour l'opération EO.12A Pôle socioculturel rue Rogier, 126 :
? Aangezien de bedragen van de eerste offertes van de inschrijvers op ? Compte tenu que les montants des premières offres des
de door Sibelga uitgeschreven opdracht voor werken (raamovereenkomst soumissionnaires pour le marché de travaux lancé par Sibelga (marché
met de Gemeente) abnormaal hoog waren (+/- 4.200 €/m2 incl. btw); cadre avec la Commune) étaient anormalement élevés (+/- 4.200 €/m2
? Dat de onderhandelingen zonder resultaat zijn gebleken; T.V.A.C) ; ? Que les négociations se sont avérées infructueuses ;
? Dat de Gemeente Schaarbeek de opdracht voor werken opnieuw zal ? Que la Commune de Schaerbeek va devoir relancer le marché de travaux
moeten uitschrijven (buiten de raamovereenkomst met Sibelga). (en dehors du marché cadre avec Sibelga).
- Voor operatie AR.15 Studenten- en buurtpool, Koninginneplein: - Pour l'opération AR.15 Pôle étudiant et de quartier place de la Reine :
? Rekening houdend met de complexiteit van de operatie vanuit ? Compte tenu de la complexité de l'opération d'un point de vue
programmatisch, stedenbouwkundig, erfgoedtechnisch, juridisch en programmatique, urbanistique, patrimoniale, juridique, programmatique
economisch oogpunt; et économique ;
? Rekening houdend met de complexiteit van het lopende dossier door het grote aantal betrokken partijen in een zeer complexe stedelijke omgeving; ? Rekening houdend met de lange procedure voor het verkrijgen van de unieke stedenbouwkundige vergunning na de indiening van de aanvraag op 04/02/2023; ? Rekening houdend met de huidige onzekerheden in verband met de stijging van de kosten die nodig zijn om het project te verwezenlijken, het zoeken naar bijkomende financiering en/of de aanpassing van het project; ? De Gemeente Schaarbeek zal de offertes voor de opdracht voor werken begin maart 2024 ontvangen. Na onderzoek van de offertes kan het ? Compte tenu de la complexité du dossier en cours de route du fait des nombreux intervenants dans un tissu urbain très complexe ; ? Compte tenu de longue procédure d'obtention du PU unique, introduite le 04/02/2023 ; ? Compte tenu des incertitudes actuelles liées à l'augmentation des coûts nécessaires à la réalisation de l'opération, la recherche de budgets supplémentaires à trouver et/ou le projet à adapter ; ? La Commune de Schaerbeek va recevoir les offres pour le marché de travaux au début du mois de mars 2024. Dans l'éventualité, après
aangewezen blijken om ook de opdracht voor dit project opnieuw uit te examen des offres, de devoir pour ce projet-ci également relancer le
schrijven als de offertes de ramingen overtreffen. marché en cas d'offres supérieures aux estimations.
Overwegende dat deze twee vastgoedoperaties van de Gemeente Schaarbeek Considérant que ces deux opérations immobilières menées par la Commune
prioritaire projecten zijn van het SVC 2 "Brabant Noord-Sint-Lazarus" de Schaerbeek sont des projets prioritaires du CRU 2 « Brabant Nord -
en beide een aanzienlijke impact hebben op de wijk. Saint Lazare » et qu'elles ont toutes les deux une portée importante
Overwegende dat de beide operaties in aanmerking komen voor middelen pour le quartier. Considérant que ces deux opérations bénéficient de moyens issus du
uit het SVC-budget van SVC 2; dat de termijnen die reglementair zijn budget CRU2 ; que dès lors, ces opérations sont impactées par les
vastgesteld in de OSH van 6 oktober 2016, bijgevolg van toepassing délais réglementaires de l'OORU du 6 octobre 2016 et peuvent
zijn op deze operaties en op grond van de ordonnanties van 23 december potentiellement bénéficier des prolongations de délais octroyables via
2022 en 21 juli 2021 eventueel kunnen worden verlengd; les ordonnances du 23 décembre 2022 et du 21 juillet 2021 ;
Overwegende dat rekening kan worden gehouden met de motivering in Considérant que la motivation liée aux difficultés rencontrées par
verband met de ondervonden moeilijkheden in verband met de sterke rapport aux augmentations importantes des prix des offres et à
toename van de prijzen van de offertes en de verplichting of het l'obligation ou le risque de devoir relancer les marchés de travaux
risico om de opdrachten voor werken opnieuw te moeten uitschrijven en peut être entendue et justifier 6 mois de délais complémentaires.
dat zij een bijkomende termijn van zes maanden kan verantwoorden.
Overwegende dat de vordering van deze operaties aantoont dat de Considérant que l'état d'avancement de ces opérations démontre que les
projecten goed vooruitgaan: projets sont bien avancés :
- Op 6 oktober 2023 werd de stedenbouwkundige vergunning voor het project Socio-culturele pool (Rogierstraat 126) uitgereikt. - Le permis d'urbanisme pour le projet du Pôle socioculturel (Rue Rogier 126) a été délivré le 6 octobre 2023 ;
- Het project EO.12A Socio-culturele pool Rogierstraat 126 is laureaat - Le projet EO.12A Pôle socioculturel rue Rogier, 126 est lauréat à la
voor de Renoclick- en Renolab.b-premie; prime Renoclick et Renolab.b ;
De aanvraag voor een unieke stedenbouwkundige vergunning voor het - La demande de permis unique pour l'opération AR.15, le pôle étudiant
project AR.15, Studenten- en buurtpool, Koninginneplein, werd et de quartier place de la Reine a été introduite le 4/02/2023. La
ingediend op 4/02/2023. De procedure voor de opdracht voor werken is procédure du marché de travaux a été lancée.
opgestart. Overwegende dat uit de respectieve vorderingsstaten voor de operaties Considérant que les états d'avancement respectifs des opérations
EO.12A Socio-culturele pool Rogierstraat 126 en AR.15 Studenten- en EO.12A Pôle socioculturel rue Rogier, 126 et AR.15 Pôle étudiant et de
buurtpool van de Gemeente Schaarbeek blijkt dat de projecten goed quartier de la Commune de Schaerbeek démontrent que les projets sont
vooruitgaan maar dat de Gemeente Schaarbeek onmogelijk de twee bien avancés mais qu'il ne sera pas possible pour la Commune de
opdrachten voor werken binnen de gestelde termijn, hetzij 31 mei 2024, Schaerbeek d'attribuer les deux marchés de travaux dans le délai
zal kunnen toekennen; imparti, à savoir le 31 mai 2024 ;
Overwegende dat de goedkeuring van een procedure voor een opdracht van Considérant que l'approbation d'une procédure de marché de travaux et
werken en de gunning daarvan redelijkerwijs 6 tot 10 maanden in beslag son attribution peuvent être évaluées raisonnablement à 6 à 10 mois ;
zouden nemen; Overwegende dat de huidige uitvoeringstermijn van de operaties EO.12A Considérant que le délai actuel de la phase d'exécution des opérations
en AR.15 van SVC 2 op 31 mei 2024 afloopt; dat volgens de reglementering de opdrachten op die datum toegewezen moeten zijn; dat we dus moeten vaststellen dat die termijn niet kan worden nageleefd; Dat de hierboven vermelde elementen de uitvoerbaarheid van de projecten in het gedrang brengen met alle gevolgen vandien voor het programma van SVC 2 "Brabant-Noord - Sint-Lazarus"; de Gemeente Schaarbeek zou daarbij een groot deel van de subsidies verliezen die voor beide projecten zijn toegekend; Overwegende dat de toegenomen prijzen voor de werken en de beoordeling van een redelijke termijn voor de uitvoering van een overheidsopdracht voor werken een rechtvaardigingsgrond kunnen bieden om de termijn EO.12A et AR.15 du CRU 2 se termine le 31 mai 2024 ; qu'à cette date, les marchés doivent réglementairement être attribués ; qu'il est donc constaté que ce délai ne pourra être respecté ; Que les éléments susmentionnés sont de nature à compromettre la viabilité des projets avec des conséquences sur le programme du CRU2 « Brabant Nord - Saint Lazare » ; la Commune de Schaerbeek perdrait une grande partie des subsides attribués à ces deux projets ; Considérant que l'augmentation des prix des travaux et l'évaluation d'un délai raisonnable de mise en oeuvre d'une procédure de marché
zoals gevraagd met 6 maanden te verlengen; public de travaux peuvent justifier la demande de délai de 6 mois
complémentaires ;
Overwegende de vraag van Brussel-Mobiliteit betreffende de operaties Considérant la demande de Bruxelles - Mobilité relative aux opérations
AR.14 Inrichting van het Koninginneplein en TU Verlichting AR 14 Aménagement de la place de la Reine et TU 18 Mise en Lumière
Overwegende het verzoek van Brussel Mobiliteit van 1 maart 2024 om de Considérant la demande du 1er mars 2024 de la Bruxelles Mobilité de
uitvoeringstermijn te verlengen voor de operaties AR.14 prolonger le délai d'exécution pour les opérations AR14 Place de la
Koninginneplein en TU.18 Verlichting van SVC 2 « Brabant - Noord - Reine et TU18 Mis en en lumière du CRU2 "Brabant - Nord - St Lazare"
Sint-Lazarus » om de volgende redenen: pour les raisons suivantes :
Voor de operatie AR.14 Inrichting van het Koninginneplein en omgeving: Pour l'opération AR14 Place de la Reine et ses abords :
? De complexiteit van het dossier als gevolg van de grote strategische ? La complexité du dossier du fait des enjeux stratégiques importants
belangen die op het spel staan inzake ruimtelijke ordening, erfgoed, en termes d'aménagement du territoire, de patrimoine, de mobilité et
mobiliteit en de vele belanghebbenden bij de inrichting van het des nombreux intervenants concernés par le bon aménagement de la place
Koninginneplein en zijn omgeving; de la Reine et ses abords ;
? In toepassing van artikel 191 van het BWRO heeft de gedelegeerde ? Par application de l'article 191 du COBAT, le fonctionnaire délégué
ambtenaar Brussel Mobiliteit verzocht om een reeks wijzigingen aan te a demandé à Bruxelles - Mobilité d'introduire une série de
brengen naar aanleiding van de aanvraag voor een stedenbouwkundige modifications à la suite de la demande de permis d'urbanisme
vergunning die in maart 2023 is ingediend en het advies van de introduite au mois de mars 2023 et à l'avis de la commission de
overlegcommissie van 12 oktober 2023; concertation du 12 octobre 2023 ;
? De stedenbouwkundige vergunning zal later worden verkregen dan ? L'obtention du permis d'urbanisme interviendra plus tard que dans le
gepland in de projectfiche. planning prévu de la fiche projet.
Overwegende dat project AR.14 voor de inrichting van het Considérant que le projet AR.14 d'aménagement de place de la Reine et
Koninginneplein en zijn omgeving een prioritair project is van het SVC ses abords est un projet prioritaire du CRU2 « Brabant Nord - Saint
Lazare » et qu'il a une portée importante pour le quartier ;
Considérant que cette opération, cofinancée par BM (Avanti) et
2 "Brabant Noord-Sint-Lazarus" en dat het een aanzienlijke impact Schaerbeek, bénéficie de moyens issus du budget CRU 2 ; que dès lors,
heeft op de wijk;
Overwegende dat deze operatie, die gecofinancierd wordt door BM
(Avanti) en Schaarbeek, in aanmerking komt voor middelen uit het
budget van SVC 2; dat de termijnen die reglementair zijn vastgesteld cette opération est impactée par les délais réglementaires de l'OORU
in de OSH van 6 oktober 2016 hierop bijgevolg van toepassing zijn en du 6 octobre 2016 et peuvent potentiellement bénéficier des
op grond van de ordonnanties van 23 december 2022 en 21 juli 2021 prolongations de délais octroyables via les ordonnances du 23 décembre
eventueel kunnen worden verlengd; 2022 et du 21 juillet 2021 ;
Overwegende dat de vermelde motiveringen in aanmerking genomen kunnen Considérant que les motivations mentionnées peuvent être entendues et
worden en de gevraagde bijkomende termijn van zes maanden justifier les 6 mois de délais complémentaires demandés ;
verantwoorden; Overwegende dat het bestek voor de werken en de overeenkomst met Considérant que le cahier de charge des travaux et la convention avec
Schaarbeek momenteel worden opgesteld en afgerond; Schaerbeek sont en cours de rédaction et de finalisation ;
Overwegende dat uit de vorderingsstaten blijkt dat de projecten goed Considérant que les états d'avancement démontrent que le projet avance
vooruitgaan, maar dat het voor Brussel Mobiliteit momenteel niet bien mais qu'il n'est actuellement pas possible pour
mogelijk is om de opdrachten voor werken binnen de toegekende termijn, Bruxelles-Mobilité d'attribuer les marchés de travaux dans le délai
hetzij tegen 31 mei 2024 toe te wijzen; imparti, à savoir le 31 mai 2024 ;
Overwegende dat het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning en Considérant que l'obtention du permis d'urbanisme et de l'approbation
de goedkeuring van een procedure voor een opdracht van werken en de d'une procédure de marché de travaux et son attribution peuvent être
gunning daarvan redelijkerwijs 6 tot 10 maanden in beslag zouden évaluées raisonnablement à 6 à 10 mois ;
nemen; Overwegende dat de huidige uitvoeringstermijn van operatie AR.14 van Considérant que le délai actuel de la phase d'exécution de l'opération
SVC 2 op 31 mei 2024 afloopt; dat volgens de reglementering de AR.14 du CRU 2 se termine le 31 mai 2024 ; qu'à cette date, les
opdrachten op die datum toegewezen moeten zijn; dat we dus moeten marchés doivent réglementairement être attribués ; qu'il est donc
vaststellen dat die deadline niet kan worden gehaald; constaté que ce délai ne pourra être respecté ;
Dat de hogervermelde elementen de uitvoerbaarheid van het project in Que les éléments susmentionnés sont de nature à compromettre la
het gedrang brengen met alle gevolgen vandien voor het programma van viabilité du projet avec des conséquences sur le programme du CRU2 «
SVC 2 "Brabant-Noord - Sint-Lazarus"; Brussel Mobiliteit zou daarbij Brabant Nord - Saint Lazare » ; Bruxelles-Mobilité perdrait une grande
een groot deel van het budget van SVC 2 verliezen; partie du budget CRU2 attribué à ce projet ;
Overwegende dat de complexiteit van dit dossier waarbij heel veel Considérant que la complexité du dossier avec de nombreux
partijen betrokken zijn, de vertraging bij het verkrijgen van de intervenants, le retard dans l'obtention du permis d'urbanisme et
stedenbouwkundige vergunning en de beoordeling van een redelijke l'évaluation d'un délai raisonnable de mise en oeuvre d'une procédure
termijn die nodig is om een overheidsopdrachtprocedure voor werken uit
te voeren, een rechtvaardigingsgrond kunnen bieden om de termijn zoals de marché public de travaux peuvent justifier la demande de délai de 6
gevraagd met zes maanden te verlengen; mois complémentaires ;
Voor de operatie TU.18 Verlichting van de wijk: Pour l'opération TU 18 Mise en lumière du quartier:
? De vertraging die werd veroorzaakt omdat het project werd stilgelegd ? Le retard pris par le projet par la mise en pause à cause d'un
vanwege een gebrek aan specifiek verlichtingspersoneel. manque d'effectif spécifique en matière d'éclairage.
? Het voorstel van Brussel Mobiliteit in juni 2023 ter voorbereiding ? La proposition de Bruxelles Mobilité en juin 2023 en préparation à
van de laatste programmawijziging om de middelen van TU18 toe te la dernière modification de programme de focaliser les moyens du TU18
spitsen op de verlichting van de Koninklijke Sint-Mariakerk, als sur l'éclairage de l'Eglise Royale Sainte Marie, ce qui viendrait
aanvulling op het project AR.14. compléter le projet AR14.
? Het feit dat Brussel Mobiliteit van plan is de studieopdracht uit te ? Le fait que Bruxelles Mobilité prévoit de lancer la mission d'étude
schrijven via een bestelbon op een stockopdracht voor via un bon de commande sur un marché stock d'études d'éclairage en
verlichtingsstudies, volgens de specifieke afspraken met Schaarbeek. suivant les spécificités vues en commun avec Schaerbeek.
Overwegende dat deze operatie in aanmerking komt voor middelen uit het Considérant que cette opération bénéficie de moyens issus du budget
budget van SVC 2; dat de termijnen die reglementair zijn vastgesteld CRU2 ; que dès lors, cette opération est impactée par les délais
in de OSH van 6 oktober 2016 op de operatie bijgevolg van toepassing réglementaires de l'OORU du 6 octobre 2016 et peut potentiellement
zijn en op grond van de ordonnanties van 23 december 2022 en 21 juli bénéficier des prolongations de délais octroyables via les ordonnances
2021 eventueel kunnen worden verlengd; du 23 décembre 2022 et du 21 juillet 2021 ;
Overwegende dat deze operatie van Brussel Mobiliteit, als aanvulling Considérant que cette opération menée par Bruxelles Mobilité, en
bij operatie AR.14 een aanzienlijke impact zal hebben op de stedelijke omgeving van de wijk. Overwegende dat de vermelde motiveringen in aanmerking genomen kunnen worden en de gevraagde bijkomende termijn van zes maanden verantwoorden; Overwegende dat het voorbereidingsproces van een studie opnieuw is opgestart in het kader van de gesprekken met de gemeente Schaarbeek; Overwegende dat het risico bestaat dat werkzaamheden aan de voorbereiding van deze opdracht vóór de toewijzing voor vertraging zorgen; venant compléter l'opération AR14, aura une portée importante pour l'environnement urbain du quartier. Considérant que les motivations mentionnées peuvent être entendues et justifier les 6 mois de délais complémentaires demandés ; Considérant que le processus de préparation d'une étude a été relancé dans le cadre d'échange avec la commune de Schaerbeek ; Considérant que le traitement de la préparation de cette mission, avant attribution implique un risque de retard ; Considérant qu'une offre a été transmise à Bruxelles Mobilité début
Overwegende dat er begin februari 2024 een offerte verstuurd is naar février 2024 et doit encore être analysée et au besoin adaptée ;
Brussel Mobiliteit die nog geanalyseerd en indien nodig aangepast moet
worden; Overwegende dat de offerte zeker aanpassingen zal ondergaan die Considérant que l'offre subira certainement des adaptations inhérentes
inherent zijn aan de wijzigingen aan het plan voor het Koninginneplein aux modifications du plan de la Place de la Reine à la suite de
ingevolge artikel 191 (zie AR.14); l'article 191 (voir AR14) ;
Overwegende dat Brussel Mobiliteit er daarom naar streeft de studie op Considérant que Bruxelles Mobilité vise donc un démarrage de l'étude
zijn vroegst in mei 2024 te laten starten; au plus tôt en mai 2024 ;
Overwegende dat deze datum echter niet absoluut zeker is en de Considérant que cette date n'est cependant pas absolument certaine et
uiterste datum voor de vastlegging van de begroting te dicht benadert. est trop proche de la date limite d'engagement budgétaire. Le risque,
Ook al is het risico klein, toch zou Brussel Mobiliteit dit bien que faible pourrait faire perdre à Bruxelles Mobilité ce budget
studiebudget kunnen verliezen; d'étude ;
Overwegende dat mits een bijkomende termijn van zes maanden de Considérant qu'un délai supplémentaire de 6 mois permettrait que les
projecten: projets :
- EO.14 Sint-Franciscuspark, aangestuurd door de Gemeente - EO.14 Parc Saint-François porté par la Commune de
Sint-Joost-ten-Node Saint-Josse-Ten-Noode
- EO.12A Socio-culturele pool Rogierstraat 126, aangestuurd door de - EO.12A Pôle socioculturel rue Rogier, 126 porté par la Commune de
gemeente Schaarbeek Schaerbeek
- AR.15 Studenten- en buurtpool, Koninginneplein, aangestuurd door de - AR.15 Pôle étudiant et de quartier, place de la Reine porté par la
gemeente Schaarbeek Commune de Schaerbeek et
- AR.14 Inrichting van het Koninginneplein, aangestuurd door Brussel - AR.14 l'aménagement de la place de la Reine porté par Bruxelles -
Mobiliteit Mobilité
- TU.18 Verlichting van de Wijk aangestuurd door Brussel Mobiliteit - TU.18 Mise en lumière du quartier porté par Bruxelles Mobilité
verwezenlijkt kunnen worden binnen het programma van het se concrétisent dans le cadre du programme de Contrat de Rénovation
Stadsvernieuwingscontract "Brabant - Noord - Sint-Lazarus" (SVC 2); Urbaine « Brabant Nord - Saint Lazare » (CRU 2) ;
Dat deze verlenging bovendien geen gevolgen heeft inzake bijkomende Qu'en outre, cette prolongation n'apporte pas d'implication en termes
budgetten. de compléments budgétaires ;
Dat in deze omstandigheden wordt voorgesteld de termijn van de Que, dans ces circonstances, il est proposé de prolonger le délai de
uitvoeringsfase met zes maanden te verlengen voor de projecten: la phase d'exécution de 6 mois pour les projets :
- EO.14 Sint-Franciscuspark, aangestuurd door de Gemeente - EO.14 Parc Saint-François porté par la Commune de
Sint-Joost-ten-Node Saint-Josse-Ten-Noode
- EO.12A Socio-culturele pool Rogierstraat 126, aangestuurd door de - EO.12A Pôle socioculturel rue Rogier, 126 porté par la Commune de
gemeente Schaarbeek Schaerbeek
- AR.15 Studenten- en buurtpool, Koninginneplein, aangestuurd door de - AR.15 Pôle étudiant et de quartier, place de la Reine porté par la
gemeente Schaarbeek Commune de Schaerbeek et
- AR.14 Inrichting van het Koninginneplein, aangestuurd door Brussel - AR.14 l'aménagement de la place de la Reine porté par Bruxelles -
Mobiliteit Mobilité
- TU.18 Verlichting van de Wijk aangestuurd door Brussel Mobiliteit - TU.18 Mise en lumière du quartier porté par Bruxelles Mobilité du
van het Stadsvernieuwingscontract "Brabant - Noord - Sint-Lazarus" (SVC 2); Contrat de Rénovation Urbaine « Brabant - Nord - St-Lazare » (CRU 2) ;
De keuze om geen twee maar zes maanden toe te staan aan de operatie Concernant le choix d'accorder non pas 2 mois mais 6 mois à
TU.18 Verlichting van de wijk wordt verantwoord als volgt: l'opération TU18 Mise en lumière du quartier, cela se justifie de la
manière suivante :
- Aangezien dit project verbonden is met operatie AR.14, Aanleg van - Ce projet étant lié à l`opération AR.14 Aménagement de la place de
het Koninginneplein, lijkt een bijkomende termijn van twee maanden la Reine, deux mois supplémentaires paraissent insuffisants en vue de
onvoldoende gelet op de onzekerheid van de planning van operatie l'incertitude du planning de l'opération AR.14.
AR.14. - Door slechts 2 maanden toe te staan midden in de zomerperiode - Accorder seulement 2 mois en pleine période estivale fait courir le
bestaat het risico dat deze termijn ontoereikend is gezien de
verlofperiode die een invloed zal hebben op de agenda's van de risque que ce délai ne soit pas suffisant, aux vues de la période de
verschillende actoren betrokken bij het project. congé qui impactera l'agenda des différents acteurs impliqués dans le projet.
- Om consistent te zijn met de andere operaties die een bijkomende - Etre cohérent avec les autres opérations faisant appel à un délais
termijn vragen en waarvoor 6 maanden worden toegekend overeenkomstig supplémentaire, et pour qui 6 mois sont accordés conformément à
artikel 6, § 1, eerste streepje van de ordonnantie van 23 december l'article 6, § 1er, 1er tiret de l'Ordonnance du 23 décembre 2022.
2022. - Daarom wordt voor al deze vijf operaties de einddatum voor de - Ainsi, pour l'ensemble de ces cinq opérations, la date d'échéance de
uitvoeringsfase bedoeld in artikel 45 van de OSH verlengd tot 30 la phase d'exécution visé à l'article 45 de l'OORU est portée au 30
november 2024. novembre 2024.
Op voordracht van de Minister-President, bevoegd voor Territoriale Sur la proposition du Ministre-Président chargé du Développement
Ontwikkeling, territorial,
Besluit : Arrête :

Artikel 1.In toepassing van artikel 6, § 1, eerste streepje van de

Article 1er.En application de l'article 6, § 1er, 1er tiret de
ordonnantie van 23 december 2022 tot verlenging van sommige termijnen l'Ordonnance du 23 décembre 2022 relative à la prolongation de
certains délais de l'Ordonnance organique de revitalisation urbaine du
van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de 6 octobre 2016 (OORU) et octroyant la faculté d'une ultime
stedelijke herwaardering (OSH), tot toekenning van de mogelijkheid om modification de programme et prolongeant un délai fixé dans
een allerlaatste programmawijziging door te voeren en tot verlenging
van een termijn bepaald in de ordonnantie van 31 mei 2018 met l'Ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux
betrekking tot de toekenning van subsidies voor investeringen in investisseurs en infrastructures sportives communales, le Gouvernement
gemeentelijke sportinfrastructuur, kent de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: de la Région de Bruxelles Capitale octroie :
- de gemeente Sint-Joost-ten-Node een verlenging toe met 6 maanden van - A la Commune de Saint-Josse-ten-Noode, une prolongation de 6 mois de
de uitvoeringsfase van operatie EO.14 Sint-Franciscuspark; de in la phase d'exécution de l'opération EO.14 du Parc Saint François ; la
artikel 45 van de OSH bedoelde einddatum van de uitvoeringsfase van de date d'échéance de la phase d'exécution visée à l'article 45 de l'OORU
operatie in het kader van SVC 2 "Brabant-Noord - Sint-Lazarus" wordt pour l'opération dans le cadre du programme du CRU 2 « Brabant Nord-
verdaagd naar 30 november 2024; Saint Lazare » est portée au 30 novembre 2024 ;
- de gemeente Schaarbeek een verlenging toe met 6 maanden van de - A la Commune de Schaerbeek, une prolongation de 6 mois de la phase
uitvoeringsfase van operatie EO.12A Socio-culturele pool Rogierstraat
126 alsook een verlenging met zes maanden van de uitvoeringsfase van d'exécution de l'opération EO.12A Pôle socioculturel rue Rogier, 126
et une prolongation de 6 mois de la phase d'exécution de l'opération
de operatie AR. 15 Studenten- en buurtpool; de in artikel 45 van de AR. 15 Pôle étudiant et de quartier ; la date d'échéance de la phase
OSH bedoelde einddatum van de uitvoeringsfase van deze operaties in d'exécution visée à l'article 45 de l'OORU pour ces opérations dans le
het kader van SVC 2 "Brabant-Noord - Sint-Lazarus" wordt verdaagd naar cadre du programme du CRU 2 « Brabant Nord -Saint Lazare » est portée
30 november 2024; au 30 novembre 2024 ;
- Brussel Mobiliteit een verlenging toe van zes maanden voor de - A Bruxelles - Mobilité, une prolongation de 6 mois de la phase
uitvoeringsfase van de operatie AR.14 Aanleg van het Koninginneplein d'exécution de l'opération AR.14 l'aménagement de place de la Reine et
ses abords ; la date d'échéance de la phase d'exécution visée à
en zijn omgeving; de in artikel 45 van de OSH bedoelde einddatum van l'article 45 de l'OORU pour l'opération dans le cadre du programme du
de uitvoeringsfase van de operatie in het kader van SVC 2
"Brabant-Noord - Sint-Lazarus" wordt verdaagd naar 30 november 2024; CRU 2 « Brabant Nord - Saint Lazare » est portée au 30 novembre 2024 ;
- Brussel Mobiliteit een verlenging van zes bijkomende maanden toe - A Bruxelles Mobilité, une prolongation de 6 mois supplémentaire de
voor de uitvoeringsfase van de operatie TU.18 Verlichting van de wijk; la phase d'exécution de l'opération TU.18 Mise en lumière du quartier,
de in artikel 45 van de OSH bedoelde einddatum van de uitvoeringsfase la date d'échéance de la phase d'exécution visée à l'article 45 de
van de operatie in het kader van SVC 2 "Brabant-Noord - Sint-Lazarus" l'OORU pour l'opération dans le cadre du programme du CRU 2 « Brabant
wordt verdaagd naar 30 november 2024. Nord- Saint Lazare » est portée au 30 novembre 2024.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling, wordt

Art. 2.Le Ministre ayant le Développement territorial dans ses
belast met de uitvoering van dit besluit. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Brussel, 2 mei 2024. Bruxelles, le 2 mai 2024.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la
de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de
Gewestelijk Belang, Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional,
R. VERVOORT R. VERVOORT
^