← Retour vers "Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du cahier général des charges.
- Avis 1° Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe
de l'arrêt(...)"
| Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du cahier général des charges. - Avis 1° Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêt(...) | Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden. - Bericht 1° Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden die opgenomen zijn in de bijlage van he Dezelfde rentevoet is van toepassing vanaf 1 januari 2003 op de overheidsopdrachten waarvan de uitv(...) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE | FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER |
| Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du | Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten Artikel 15, § |
| cahier général des charges. - Avis | 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden. - Bericht |
| 1° Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges | 1° Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene |
| aannemingsvoorwaarden die opgenomen zijn in de bijlage van het | |
| formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, tel que | koninklijk besluit van 26 september 1996, zoals gewijzigd bij het |
| modifié par l'arrêté royal du 15 février 1999, le taux des intérêts de | koninklijk besluit van 15 februari 1999, bedraagt de vanaf 1 januari |
| retard à appliquer s'élève, à partir du 1er janvier 2003, à 5,25 p.c. | 2003 toe te passen rentevoet van de verwijlintresten 5,25 pct. |
| (taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale | (rentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese |
| européenne au 31 décembre 2002, soit 3,75 p.c., augmenté d'une marge | Centrale Bank op 31 december 2002, namelijk 3,75 pct., verhoogd met |
| de 1,50 p.c.), pour les marchés publiés ou les marchés pour lesquels, | een marge van 1,50 pct.), voor de overheidsopdrachten gepubliceerd |
| à défaut d'obligation de publication, l'invitation à remettre offre ou | vanaf 1 mei 1997 of overheidsopdrachten waarvoor, bij ontstentenis van |
| verplichting om een aankondiging te publiceren, werd uitgenodigd tot | |
| à présenter une candidature a été lancée à partir du 1er mai 1997. | het indienen van een offerte of van een kandidatuur na deze datum. |
| Le même taux de retard s'applique à partir du 1er janvier 2003, pour | Dezelfde rentevoet is van toepassing vanaf 1 januari 2003 op de |
| les marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de | overheidsopdrachten waarvan de uitvoering tot het toepassingsgebied |
| l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 et qui ont | behoort van artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 |
| été publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut | augustus 1977 en die gepubliceerd zijn vanaf 1 januari 1981 of deze |
| d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre | waarvoor, bij ontstentenis van verplichting om een aankondiging te |
| ou à présenter une candidature a été lancée à partir de cette date. | publiceren, wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van |
| een kandidatuur vanaf deze datum. | |
| Les marchés conclus depuis le 8 août 2002 sont cependant soumis aux | De opdrachten gegund vanaf 8 augustus 2002 vallen nochtans onder de |
| dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 2002 (voir point 2 | toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 |
| ci-après). | december 2002 (zie punt 2 hierna). |
| 2° Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, | 2° Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene |
| aannemingsvoorwaarden, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van | |
| tel que modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2002, le taux | 17 december 2002, bedraagt de rentvoet 10,5 pct. voor de opdrachten |
| s'élève à 10,5 p.c. pour les marchés conclus à partir du 8 août 2002. | gegund vanaf 8 augustus 2002. |
| 3° En cas de modification ultérieure du taux sous le point 1, un avis | 3° Indien de rentevoet onder punt 1 later wordt gewijzigd, zal de |
| sera publié au Moniteur belge le quinzième jour du mois ou le premier | vijftiende dag van de maand of de eerstvolgende werkdag die erop |
| jour ouvrable suivant ce jour. | volgt, een bericht, in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt. |