← Retour vers "Marchés publics. Taux des intérêts de retard. Article 15, 4, de l'arrêté ministeriel du 10 août
1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services,
modifié par l'arrêté ministériel du 2 Conformément à l'article 15, 4,
du cahier général des charges, le taux à appliquer pour le calcul (...)"
| Marchés publics. Taux des intérêts de retard. Article 15, 4, de l'arrêté ministeriel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par l'arrêté ministériel du 2 Conformément à l'article 15, 4, du cahier général des charges, le taux à appliquer pour le calcul (...) | Overheidsopdrachten. Rentevoet van de verwijlintresten. Artikel 15, 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, Overeenkomstig het artikel 15, 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden, bedraagt de rentevoet die(...) |
|---|---|
| SERVICES DU PREMIER MINISTRE | DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER |
| Marchés publics. Taux des intérêts de retard. Article 15, 4, de | Overheidsopdrachten. Rentevoet van de verwijlintresten. Artikel 15, 4, |
| l'arrêté ministeriel du 10 août 1977 établissant le cahier général des | van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende |
| charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, | vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de |
| overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij | |
| modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1991. Avis | het ministerieel besluit van 23 april 1991. Bericht |
| Conformément à l'article 15, 4, du cahier général des charges, le taux | Overeenkomstig het artikel 15, 4, van de algemene |
| à appliquer pour le calcul des intérêts de retard des marchés annoncés | aannemingsvoorwaarden, bedraagt de rentevoet die van toepassing is |
| à partir du 1er janvier 1981 s'élève, pour le mois de juillet 1997, à | voor het berekenen van de verwijlintresten voor opdrachten |
| 6 % (taux des avances en compte courant hors plafond de la Banque | aangekondigd vanaf 1 januari 1981, 6 % voor de maand juli 1997 |
| Nationale au 20 juin 1997).. | (rentevoet op voorschotten boven plafond van de Nationale Bank op 20 |
| juni 1997).. | |