| Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services concernant le Fonds monétaire | Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten inzake het Muntfonds |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN |
| 19 JUILLET 2012. - Arrêté ministériel relatif aux délégations de | 19 JULI 2012. - Ministerieel besluit betreffende de overdracht van |
| pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de | bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten |
| travaux, de fournitures et de services concernant le Fonds monétaire | voor aanneming van werken, leveringen en diensten inzake het Muntfonds |
| Le Ministre des Finances, | De Minister van Financiën, |
| Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à | Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de |
| certains marchés de travaux, de fournitures et de services; | overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, |
| leveringen en diensten; | |
| Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de | Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de |
| travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics; | overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; |
| Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles | Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van |
| générales d'exécution des marchés publics et des concessions de | de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de |
| travaux publics; | concessies voor openbare werken; |
| Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et | Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 1996 betreffende het |
| aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des | voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de |
| marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en | gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van |
| matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral; | werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies |
| voor openbare werken op federaal niveau; | |
| Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains | Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en |
| marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la loi | bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij |
| du 12 janvier 2007; | de wet van 12 januari 2007; |
| Vu la loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à l'information | Gelet op de wet van 16 juni 2006 betreffende de gunning, informatie |
| aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant | aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake bepaalde |
| certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée | opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij de wet |
| par la loi du 12 janvier 2007; | van 12 januari 2007; |
| Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la | Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting |
| comptabilité de l'Etat fédéral; | en van de comptabiliteit van de federale Staat; |
| Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire; | Gelet op de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds; |
| Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 portant organisation de la gestion | Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende |
| financière et administrative du Fonds monétaire comme service d'Etat à | organisatie van het administratief en financieel beheer van het |
| gestion séparée; | Muntfonds als Staatsdienst met afzonderlijk beheer; |
| Vu l'arrêté ministériel du 14 juin 2011 relatif aux délégations de | Gelet op het ministerieel besluit van 14 juni 2011 betreffende de |
| pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de | overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van |
| travaux, de fournitures et de services, en matière d'exécution du | overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, |
| budget et en matière de comptabilité budgétaire et de comptabilité, | inzake uitvoering van de begroting en inzake begrotingsboekhouding en |
| Arrête : Article 1er.Délégation est donnée à l'administrateur général de la trésorerie pour les marchés qui concernent le Fonds monétaire et dont le montant n'excède pas, hors T.V.A., 13.500 EUR, afin de : 1. choisir le mode de passation, arrêter le cahier spécial des charges, engager la procédure et plus généralement poser les actes et prendre les décisions préalables à la conclusion d'un marché public, 2. sélectionner les candidats dans le cadre d'une procédure restreinte ou d'une procédure négociée avec ou sans publicité. 3. attribuer ou décider de ne pas attribuer un marché, approuver l'offre et signer les contrats, quelle que soit la procédure choisie. |
algemene boekhouding, Besluit : Artikel 1.Delegatie wordt verleend aan de administrateur-generaal van de Thesaurie voor de opdrachten die betrekking hebben op het Muntfonds en waarvan het bedrag niet meer bedraagt dan 13.500 EUR exclusief btw, om : 1. de gunningwijze te kiezen, het bestek vast te stellen, de procedure in te zetten en meer algemeen de handelingen te stellen en de beslissingen voorafgaand aan de toewijzing van een overheidsopdracht te nemen. 2. de kandidaten te selecteren in het kader van een beperkte procedure of een onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking. 3. een opdracht te gunnen of te beslissen deze niet te gunnen, de offerte goed te keuren en de contracten te ondertekenen, ongeacht de gekozen procedure. |
| 4. désigner le fonctionnaire dirigeant en charge de la direction et du | 4. de leidend ambtenaar aan te wijzen die is belast met de leiding en |
| contrôle de l'exécution d'un marché. | de controle over de uitvoering van een opdracht. |
| 5. recourir à une centrale d'achats ou une centrale de marchés. | 5. beroep te doen op een aankoopcentrale of opdrachtencentrale. |
| 6. approuver le ou les bons de commande à adresser à l'adjudicataire | 6. de bestelbon(nen) goed te keuren die in het kader van de uitvoering |
| dans le cadre de l'exécution d'un marché public. | van een overheidsopdracht aan de opdrachtnemer wordt/worden verzonden. |
| 7. lever les options, commander les tranches conditionnelles, déroger | 7. de opties te lichten, de voorwaardelijke schijven te bestellen, van |
| aux clauses et conditions essentielles du marché conclu, transiger et | de essentiële clausules en voorwaarden van de gegunde opdracht af te |
| remettre les amendes pour retard d'exécution, quelle que soit la | wijken, een dading te treffen en de boetes voor vertraging bij de |
| procédure choisie. | uitvoering kwijt te schelden, ongeacht de gekozen procedure. |
Art. 2.L'administrateur général de la trésorerie peut subdéléguer ses |
Art. 2.De administrateur-generaal van de Thesaurie kan, binnen de |
| pouvoirs dans les limites qu'il détermine. Lorsque des subdélégations | perken die hij vaststelt, zijn bevoegdheid subdelegeren. Indien aldus |
| de pouvoir sont ainsi accordées, il ne doit pas en être justifié | subdelegaties van bevoegdheden worden verleend, dient zulks niet te |
| vis-à-vis des tiers. | worden gerechtvaardigd ten aanzien van derden. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au |
Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het |
| Moniteur belge. | Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. |
| Bruxelles, le 19 juillet 2012. | Brussel, 19 juli 2012. |
| S. VANACKERE | S. VANACKERE |