← Terug naar "Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, § 4, van het ministerieel
besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten
van werken, leveringen en die De
Nationale Bank heeft beslist om met ingang van 1 september 1998 de instrumenten van het Belgisch(...)"
| Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en die De Nationale Bank heeft beslist om met ingang van 1 september 1998 de instrumenten van het Belgisch(...) | Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par l'arrêté ministérie La Banque Nationale a décidé d'adapter dès le 1 er septembre 1998 les instruments de la p(...) |
|---|---|
| DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
| Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel | Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de |
| 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende | l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des |
| vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de | charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, |
| overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 april 1991. - Artikel 15, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. - Bericht De Nationale Bank heeft beslist om met ingang van 1 september 1998 de instrumenten van het Belgische monetaire beleid aan te passen aan die waarvan het Europese stelsel van Centrale Banken gebruik zal maken. Deze beslissing heeft tot gevolg gehad dat de voorschotten in rekening-courant boven plafond van de Nationale Bank op die datum werden afgeschaft. Deze voorschotten werden in aanmerking genomen om de rentevoet van de verwijlintresten voor overheidsopdrachten te kunnen vaststellen. Derhalve zal binnenkort een koninklijk besluit worden bekendgemaakt om het stelsel vast te leggen dat moet worden nageleefd voor de | modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1991. - Article 15, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. - Avis La Banque Nationale a décidé d'adapter dès le 1er septembre 1998 les instruments de la politique monétaire belge à ceux qui seront utilisés par le système européen de Banques centrales. Cette décision a entraîné à cette date la suppression des avances en compte courant hors plafond de la Banque Nationale. Ces avances entraient en ligne de compte pour déterminer le taux des intérêts pour retard dans le paiement des marchés publics. Un arrêté royal sera dès lors publié prochainement afin de déterminer le régime à respecter pour le calcul des intérêts de retard courant à |
| berekening van de verwijlintresten die vanaf 1 oktober 1998 lopen. | partir du 1er octobre 1998. |