← Terug naar "Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, § 4, van het ministerieel
besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten
van werken, leveringen en die In
het Belgisch Staatsblad van heden dinsdag 27 oktober 1998 wordt een koninklijk besluit van 14 ok(...)"
| Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en die In het Belgisch Staatsblad van heden dinsdag 27 oktober 1998 wordt een koninklijk besluit van 14 ok(...) | Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par l'arrêté ministérie Le Moniteur belge de ce mardi 27 octobre 1998 publie un arrêté royal du 14 octobre 1998 modifiant l(...) |
|---|---|
| DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
| Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel | Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de |
| 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende | l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des |
| vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de | charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, |
| overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij | |
| het ministerieel besluit van 23 april 1991. - Artikel 15, § 4, van de | modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1991. - Article 15, § 4, |
| bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling | de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les règles |
| van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de | générales d'exécution des marchés publics et des concessions de |
| concessies voor openbare werken. - Bericht | travaux publics. - Avis |
| In het Belgisch Staatsblad van heden dinsdag 27 oktober 1998 wordt een | Le Moniteur belge de ce mardi 27 octobre 1998 publie un arrêté royal |
| koninklijk besluit van 14 oktober 1998 bekendgemaakt tot wijziging van | du 14 octobre 1998 modifiant le taux de l'intérêt pour retard dans le |
| de rentevoet van de verwijlintresten voor overheidsopdrachten voor | paiement des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. |
| aanneming van werken, leveringen en diensten. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1999 en zal niet | Cet arrêté produit ses effet le 1er octobre 1998 et cessera d'être en |
| meer van kracht zijn op 1 maart 1999. Tijdens deze periode wordt de | vigueur le 1er mars 1999. Pendant cette période, le taux de l'intérêt |
| rentevoet van de verwijlintresten vastgelegd op 6 % en is er dus geen | pour retard dans le paiement est donc fixé à 6 p.c. et il n'y a donc |
| sprake meer van een maandelijkse schommeling van de rentevoet. | plus de variation mensuelle du taux. |