← Terug naar "Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlinteresten. - Artikel 15, § 4, van het ministerieel
besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten
van werken, leveringen en di Overeenkomstig
het artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden bedraagt de rentevoe(...)"
| Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlinteresten. - Artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en di Overeenkomstig het artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden bedraagt de rentevoe(...) | Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par l'arrêté ministérie Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, le taux à appliquer pour le c(...) |
|---|---|
| DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
| Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlinteresten. - Artikel | Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de |
| 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende | l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des |
| vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de | charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, |
| overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij | |
| het ministerieel besluit van 23 april 1991. - Artikel 15, § 4, van de | modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1991. - Article 15, § 4, |
| bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling | de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les règles |
| van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de | générales d'exécution des marchés publics et des concessions de |
| concessies voor openbare werken. - Bericht | travaux publics. - Avis |
| Overeenkomstig het artikel 15, § 4, van de algemene | Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, le |
| aannemingsvoorwaarden bedraagt de rentevoet die van toepassing is voor | taux à appliquer pour le calcul des intérêts de retard des marchés |
| het berekenen van de verwijlinteresten voor opdrachten aangekondigd | annoncés à partir du 1er janvier 1981 s'élève, pour le mois de février |
| vanaf 1 januari 1981, 6 % voor de maand februari 1998 (rentevoet op | 1998, à 6 % (taux des avances en compte courant hors plafond de la |
| voorschotten boven plafond van de Nationale Bank op 20 januari 1998). | Banque Nationale au 20 janvier 1998). |
| Ter herinnering, de rentevoet bedraagt voor de maand : | Pour rappel, le taux s'élève pour le mois de : |
| januari 1997 = 6 % | janvier 1997 = 6 % |
| februari 1997 = 6 % | février 1997 = 6 % |
| maart 1997 = 6 % | mars 1997 = 6 % |
| april 1997 = 6 % | avril 1997 = 6 % |
| mei 1997 = 6 % | mai 1997 = 6 % |
| juni 1997 = 6 % | juin 1997 = 6 % |
| juli 1997 = 6 % | juillet 1997 = 6 % |
| augustus 1997 = 6 % | août 1997 = 6 % |
| september 1997 = 6 % | septembre 1997 = 6 % |
| oktober 1997 = 6 % | octobre 1997 = 6 % |
| november 1997 = 6 % | novembre 1997 = 6 % |
| december 1997 = 6 % | décembre 1997 = 6 % |