← Terug naar "Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlinterest. - Artikel 15, § 4, van het ministerieel
besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten
van werken, leveringen en dien Overeenkomstig
het artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden, bedraagt de rentevo(...)"
| Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlinterest. - Artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en dien Overeenkomstig het artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden, bedraagt de rentevo(...) | Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par l'arrêté ministérie Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, le taux à appliquer pour le c(...) |
|---|---|
| DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
| Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlinterest. - Artikel 15, | Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de |
| § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende | l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des |
| vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de | charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, |
| overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij | |
| het ministerieel besluit van 23 april 1991. - Artikel 15, § 4, van de | modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1991. - Article 15, § 4, |
| bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling | de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les règles |
| van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de | générales d'exécution des marchés publics et des concessions de |
| concessies voor openbare werken. - Bericht | travaux publics. - Avis |
| Overeenkomstig het artikel 15, § 4, van de algemene | Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, le |
| aannemingsvoorwaarden, bedraagt de rentevoet die van toepassing is | taux à appliquer pour le calcul des intérêts de retard des marchés |
| voor het berekenen van de verwijlinteresten voor opdrachten | annoncés à partir du 1er janvier 1981 s'élève, pour le mois de |
| aangekondigd vanaf 1 januari 1981, 6 % voor de maand december 1997 | décembre 1997, à 6 % (taux des avances en compte courant hors plafond |
| (rentevoet op voorschotten boven plafond van de Nationale Bank op 20 | de la Banque Nationale au 20 novembre 1997). |
| november 1997). | |