← Terug naar "Overheidsopdrachten. Rentevoet van de verwijlintresten. Artikel 15, 4 van het ministerieel besluit
van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten
van werken, leveringen en diensten, Overeenkomstig
het artikel 15, 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden, bedraagt de rentevoet die(...)"
| Overheidsopdrachten. Rentevoet van de verwijlintresten. Artikel 15, 4 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, Overeenkomstig het artikel 15, 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden, bedraagt de rentevoet die(...) | Marchés publics. Taux des intérêts de retard. Article 15, 4 de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par l'arrêté ministériel du 23 Conformément à l'article 15, 4, du cahier général des charges, le taux à appliquer pour le calcul (...) |
|---|---|
| DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
| Overheidsopdrachten. Rentevoet van de verwijlintresten. Artikel 15, 4 | Marchés publics. Taux des intérêts de retard. Article 15, 4 de |
| van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende | l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des |
| vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de | charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, |
| overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij | |
| het ministerieel besluit van 23 april 1991. Artikel 15, 4 van de | modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1991. Article 15, 4 de |
| bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling | l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les règles |
| van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de | générales d'exécution des marchés publics et des concessions de |
| concessies voor openbare werken. Bericht | travaux publics. Avis |
| Overeenkomstig het artikel 15, 4, van de algemene | Conformément à l'article 15, 4, du cahier général des charges, le taux |
| aannemingsvoorwaarden, bedraagt de rentevoet die van toepassing is | à appliquer pour le calcul des intérêts de retard des marchés annoncés |
| voor het berekenen van de verwijlintresten voor opdrachten | à partir du 1er janvier 1981 s'élève, pour le mois d'août 1997, à 6 % |
| aangekondigd vanaf 1 januari 1981, 6 % voor de maand augustus 1997 | (taux des avances en compte courant hors plafond de la Banque |
| (rentevoet op voorschotten boven plafond van de Nationale Bank op 20 | Nationale au 20 juillet 1997).. |
| juli 1997). | |