← Terug naar "Overheidsopdrachten. Rentevoet van de verwijl-intresten. Artikel 15, 4, van het ministerieel besluit
van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten
van werken, leveringen en diensten In het Belgisch Staatsblad van 24 juni 1997, bl. 16853, in het officieel bericht betreffende
de ren(...)"
| Overheidsopdrachten. Rentevoet van de verwijl-intresten. Artikel 15, 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten In het Belgisch Staatsblad van 24 juni 1997, bl. 16853, in het officieel bericht betreffende de ren(...) | Marchés publics. Taux des intérêts de retard. Arti-cle 15, 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par l'arrêté ministériel du Au Moniteur belge du 24 juin 1997, page 16853, dans l'avis officiel concernant le taux des intérêts(...) |
|---|---|
| DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
| Overheidsopdrachten. Rentevoet van de verwijl-intresten. Artikel 15, | Marchés publics. Taux des intérêts de retard. Arti-cle 15, 4, de |
| 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende | l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des |
| vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de | charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, |
| overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij | |
| het ministerieel besluit van 23 april 1991. Artikel 15, 4, van de | modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1991. Article 15, 4, de |
| bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling | l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les règles |
| van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de | générales d'exécution des marchés publics et des concessions de |
| concessies voor openbare werken. Bericht. Erratum | travaux publics. Avis. Erratum |
| In het Belgisch Staatsblad van 24 juni 1997, bl. 16853, in het | Au Moniteur belge du 24 juin 1997, page 16853, dans l'avis officiel |
| officieel bericht betreffende de rentevoet van de verwijlintresten die | concernant le taux des intérêts de retard applicable aux marchés |
| publics, il y a lieu d'ajouter entre "modifié par l'arrêté ministériel | |
| van toepassing is voor de overheidsopdrachten, dient men " Artikel 15, | du 23 avril 1991" et " Avis" : " Article 15, 4, de l'annexe à l'arrêté |
| 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot | royal du 26 septembre 1996 fixant les règles générales d'exécution des |
| bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten | |
| en van de concessies voor openbare werken" bij te voegen tussen "bij | marchés publics et des concessions de travaux publics". |
| het ministerieel besluit van 23 april 1991" en " Bericht". | |