← Terug naar "Overheidsopdrachten. Rentevoet van de verwijlintresten. Artikel 15, 4, van het ministerieel besluit
van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten
van werken, leveringen en diensten, Overeenkomstig
het artikel 15, 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden, bedraagt de rentevoet die(...)"
| Overheidsopdrachten. Rentevoet van de verwijlintresten. Artikel 15, 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, Overeenkomstig het artikel 15, 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden, bedraagt de rentevoet die(...) | Marchés publics. Taux des intérêts de retard. Article 15, 4, de l'arrêté ministeriel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par l'arrêté ministériel du 2 Conformément à l'article 15, 4, du cahier général des charges, le taux à appliquer pour le calcul (...) |
|---|---|
| DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
| Overheidsopdrachten. Rentevoet van de verwijlintresten. Artikel 15, 4, | Marchés publics. Taux des intérêts de retard. Article 15, 4, de |
| van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende | l'arrêté ministeriel du 10 août 1977 établissant le cahier général des |
| vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de | charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, |
| overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij | |
| het ministerieel besluit van 23 april 1991. Bericht | modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1991. Avis |
| Overeenkomstig het artikel 15, 4, van de algemene | Conformément à l'article 15, 4, du cahier général des charges, le taux |
| aannemingsvoorwaarden, bedraagt de rentevoet die van toepassing is | à appliquer pour le calcul des intérêts de retard des marchés annoncés |
| voor het berekenen van de verwijlintresten voor opdrachten | à partir du 1er janvier 1981 s'élève, pour le mois de juillet 1997, à |
| aangekondigd vanaf 1 januari 1981, 6 % voor de maand juli 1997 | 6 % (taux des avances en compte courant hors plafond de la Banque |
| (rentevoet op voorschotten boven plafond van de Nationale Bank op 20 | Nationale au 20 juin 1997).. |
| juni 1997).. | |