← Terug naar "Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, § 4, van het ministerieel
besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten
van werken, leveringen en die In het Belgisch Staatsblad van 27 mei 1997, pagina 13664, in het officieel bericht
betreffende de (...)"
| Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en die In het Belgisch Staatsblad van 27 mei 1997, pagina 13664, in het officieel bericht betreffende de (...) | Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par l'arrêté ministérie Au Moniteur belge du 27 mai 1997, page 13664, dans l'avis officiel concernant le taux des intérêts(...) |
|---|---|
| DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
| Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel | Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de |
| 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende | l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des |
| vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de | charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, |
| overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij | |
| het ministerieel besluit van 23 april 1991. - Bericht. Erratum | modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1991. - Avis. Erratum |
| In het Belgisch Staatsblad van 27 mei 1997, pagina 13664, in het | Au Moniteur belge du 27 mai 1997, page 13664, dans l'avis officiel |
| officieel bericht betreffende de rentevoet van de verwijlintresten die | concernant le taux des intérêts de retard applicable aux marchés |
| publics, il y a lieu d'ajouter entre « modifié par l'arrêté | |
| van toepassing is voor de overheidsopdrachten, dient men « Artikel 15, | ministériel du 23 avril 1991 » et « Avis » : « Article 15, § 4, de |
| § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 | l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les règles |
| tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de | générales d'exécution des marchés publics et des concessions de |
| overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken » bij te | |
| voegen tussen « bij het ministerieel besluit van 23 april 1991 » en « | |
| Bericht ». | travaux publics ». |