Etaamb.openjustice.be
Meertalige weergave van Koninklijk Besluit van --
← Terug naar "Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden en artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van d(...) 1) Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de (...)"
Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden en artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van d(...) 1) Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de (...) Marchés publics. - Taux des intérêts de retard - Article 15, § 4, du cahier général des charges et article 69 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des march(...) 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 Conformément à l'article 15, § 4, du cahier(...)
FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten - Artikel 15, Marchés publics. - Taux des intérêts de retard - Article 15, § 4, du
§ 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden en (vanaf 1 juli 2013) cahier général des charges et (à partir du 1er juillet 2013) article
artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van 69 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de générales d'exécution des marchés publics et des concessions de
concessies voor openbare werken. - Bericht travaux publics. - Avis
1) Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002
Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges
die de bijlage vormen van het koninklijk besluit van 26 september formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, tel que
1996, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 februari 1999, modifié par l'arrêté royal du 15 février 1999, le taux des intérêts de
bedraagt de vanaf 1 juni 2023 toe te passen rentevoet van de retard à appliquer s'élève, à partir du 1er juin 2023, à 5,50 p.c.
verwijlintresten 5,50 pct. (rentevoet van de marginale (taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank op 31 mei 2023, européenne au 31 mai 2023, soit 4,00 p.c., augmenté d'une marge de
namelijk 4,00 pct., verhoogd met een marge van 1,50 pct.), voor de 1,50 p.c.), pour les marchés publiés à partir du 1er mai 1997 et les
overheidsopdrachten bekendgemaakt vanaf 1 mei 1997 en de marchés pour lesquels, à défaut d'obligation de publication,
overheidsopdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting om
een aankondiging bekend te maken, werd uitgenodigd tot het indienen l'invitation à remettre offre ou à présenter une demande de
van een offerte of van een aanvraag tot deelneming vanaf deze datum. participation a été lancée à partir de cette date.
Dezelfde rentevoet is van toepassing vanaf 1 juni 2023 op de Le même taux de retard s'applique à partir du 1er juin 2023, pour les
overheidsopdrachten waarvan de uitvoering onderworpen is aan artikel marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de
15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 en die l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 et qui ont
bekendgemaakt zijn vanaf 1 januari 1981 of deze waarvoor, bij été publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut
ontstentenis van een verplichting om een aankondiging bekend te maken, d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre
wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van een aanvraag ou à présenter une demande de participation a été lancée à partir de
tot deelneming vanaf deze datum. cette date.
2) Opdrachten gegund tussen 8 augustus 2002 tot 15 maart 2013 - 2) Marchés conclus du 8 août 2002 au 15 mars 2013 - Article 15, § 4,
Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden gevoegd bij het du cahier général des charges annexé à l'arrêté royal du 26 septembre
koninklijk besluit van 26 september 1996 1996
Augustus tot december 2002 : 10,5 % Août à décembre 2002 : 10,5 %
Januari tot juni 2003 : 10 % Janvier à juin 2003 : 10 %
Juli tot december 2003 : 9,5 % Juillet à décembre 2003 : 9,5 %
Januari tot juni 2004 : 9,5 % Janvier à Juin 2004 : 9,5 %
Juli tot december 2004 : 9,5 % Juillet à décembre 2004 : 9,5 %
Januari tot juni 2005 : 9,5 % Janvier à juin 2005 : 9,5 %
Juli tot december 2005 : 9,5 % Juillet à décembre 2005 : 9,5 %
Januari tot juni 2006 : 9,5 % Janvier à juin 2006 : 9,5 %
Juli tot december 2006 : 10 % Juillet à décembre 2006 : 10 %
Januari tot juni 2007 : 11 % Janvier à juin 2007 : 11 %
Juli tot december 2007 : 11,50 % Juillet à décembre 2007 : 11,50 %
Januari tot Juni 2008 : 11,50 % Janvier à juin 2008 : 11,50 %
Juli tot december 2008 : 11,50 % Juillet à décembre 2008 : 11,50 %
Januari tot Juni 2009 : 9,50 % Janvier à juin 2009 : 9,50 %
Juli tot december 2009 : 8 % Juillet à décembre 2009 : 8 %
Januari tot Juni 2010 : 8 % Janvier à juin 2010 : 8 %
Juli tot december 2010 : 8 % Juillet à décembre 2010 : 8 %
Januari tot Juni 2011 : 8 % Janvier à juin 2011 : 8 %
Juli tot december 2011 : 8,50 % Juillet à décembre 2011 : 8,50 %
Januari tot Juni 2012 : 8 % Janvier à juin 2012 : 8 %
Juli tot december 2012 : 8 % Juillet à décembre 2012 : 8 %
Januari tot Juni 2013 : 8 % Janvier à juin 2013 : 8 %
Juli tot december 2013 : 7,50 % Juillet à décembre 2013 : 7,50 %
Januari tot Juni 2014 : 7,50 % Janvier à juin 2014 : 7,50 %
Juli tot december 2014 : 7,50 % Juillet à décembre 2014 : 7,50 %
Vanaf 1 januari 2015 tot en met 15 maart 2015 : 7,50 % du 1er Janvier 2015 au 15 mars 2015 : 7,50 %
Vanaf 16 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 : 8,50 % du 16 mars 2015 au 30 juin 2015 : 8,50 %
Juli tot december 2015 : 8,50 % Juillet à décembre 2015 : 8,50 %
Januari tot Juni 2016 : 8,50 % Janvier à juin 2016 : 8,50 %
Juli tot december 2016 : 8 % Juillet à décembre 2016 : 8 %
Januari tot Juni 2017 : 8 % Janvier à juin 2017 : 8 %
Juli tot december 2017 : 8 % Juillet à décembre 2017 : 8 %
Januari tot Juni 2018 : 8 % Janvier à juin 2018 : 8 %
Juli tot december 2018 : 8 % Juillet à décembre 2018 : 8 %
Januari tot Juni 2019 : 8 % Janvier à juin 2019 : 8 %
Juli tot december 2019 : 8 % Juillet à décembre 2019 : 8 %
Januari tot Juni 2020 : 8 % Janvier à juin 2020 : 8 %
Juli tot december 2020 : 8 % Juillet à décembre 2020 : 8 %
Januari tot Juni 2021 : 8 % Janvier à juin 2021 : 8 %
Juli tot december 2021 : 8 % Juillet à décembre 2021 : 8 %
Januari tot Juni 2022 : 8 % Janvier à juin 2022 : 8 %
Juli tot december 2022 : 8 % Juillet à décembre 2022 : 8 %
Januari tot Juni 2023 : 10,50 % Janvier à juin 2023 : 10,50 %
3) Opdrachten gesloten vanaf 16 maart 2013 - Artikel 69 van het 3) Marchés conclus à partir du 16 mars 2013 - Article 69 de l'arrêté
koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor des marchés publics et des concessions de travaux publics
openbare werken
16 maart tot juni 2013 : 9 % 16 mars à juin 2013 : 9 %
Juli tot december 2013 : 8,50 % Juillet à décembre 2013 : 8,50 %
Januari tot Juni 2014 : 8,50 % Janvier à juin 2014 : 8,50 %
Juli tot december 2014 : 8,50 % Juillet à décembre 2014 : 8,50 %
Januari tot Juni 2015 : 8,50 % Janvier à juin 2015 : 8,50 %
Juli tot december 2015 : 8,50 % Juillet à décembre 2015 : 8,50 %
Januari tot Juni 2016 : 8,50 % Janvier à juin 2016 : 8,50 %
Juli tot december 2016 : 8 % Juillet à décembre 2016 : 8 %
Januari tot Juni 2017 : 8 % Janvier à juin 2017 : 8 %
Juli tot december 2017 : 8 % Juillet à décembre 2017 : 8 %
Januari tot Juni 2018 : 8 % Janvier à juin 2018 : 8 %
Juli tot december 2018 : 8 % Juillet à décembre 2018 : 8 %
Januari tot Juni 2019 : 8 % Janvier à juin 2019 : 8 %
Juli tot december 2019 : 8 % Juillet à décembre 2019 : 8 %
Januari tot Juni 2020 : 8 % Janvier à juin 2020 : 8 %
Juli tot december 2020 : 8 % Juillet à décembre 2020 : 8 %
Januari tot Juni 2021 : 8 % Janvier à juin 2021 : 8 %
Juli tot december 2021 : 8 % Juillet à décembre 2021 : 8 %
Januari tot juni 2022 : 8 % Janvier à juin 2022 : 8 %
Juli tot december 2022 : 8 % Juillet à décembre 2022 : 8 %
Januari tot Juni 2023 : 10,50 % Janvier à juin 2023 : 10,50 %
4) Indien de rentevoet onder punt 1 later wordt gewijzigd, zal op de 4) En cas de modification ultérieure du taux sous le point 1, un avis
vijftiende dag van de maand of op de eerstvolgende werkdag die erop sera publié au Moniteur belge le quinzième jour du mois ou le premier
volgt, een bericht in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt. jour ouvrable suivant ce jour.
^