Etaamb.openjustice.be
Meertalige weergave van Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van --
← Terug naar "Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de uitvoeringsfase van de operaties A1.b "Gedeelte B: Waskaars-Zeemtouwers" en A1.c "Gedeelte C: Zeemtouwers-Liverpool" van het park van de Kleine Zenne onder leiding van Leefmilieu Brussel en van operatie B.1 "Woningen en voorziening aan de Nijverheidskaai 5-5b" onder leiding van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek in het kader van het programma van het stadsvernieuwingscontract "Heyvaert-Poincaré" , in toepassing van artikel 6 van de ordonnantie van 23 december 2022 "
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de uitvoeringsfase van de operaties A1.b "Gedeelte B: Waskaars-Zeemtouwers" en A1.c "Gedeelte C: Zeemtouwers-Liverpool" van het park van de Kleine Zenne onder leiding van Leefmilieu Brussel en van operatie B.1 "Woningen en voorziening aan de Nijverheidskaai 5-5b" onder leiding van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek in het kader van het programma van het stadsvernieuwingscontract "Heyvaert-Poincaré" , in toepassing van artikel 6 van de ordonnantie van 23 december 2022 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prolongeant le délai de la phase d'exécution des opérations A1.b « tronçon b : Bougie-Mégissiers » et A1.c « tronçon c : Mégissiers-Liverpool » du Parc de la Sennette portés par Bruxelles-Environnement et de l'opération B.1 « Logements et équipement Quai de l'Industrie 5-5b » porté par la commune de Molenbeek-Saint-Jean dans le cadre du programme de Contrat de Rénovation Urbaine « Heyvaert-Poincaré » en application de l'article 6 de l'ordonnance du 23 décembre 2022
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 FEBRUARI 2024. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de uitvoeringsfase van de operaties A1.b "Gedeelte B: Waskaars-Zeemtouwers" en A1.c "Gedeelte C: Zeemtouwers-Liverpool" van het park van de Kleine Zenne onder leiding van Leefmilieu Brussel en van operatie B.1 "Woningen en voorziening aan de Nijverheidskaai 5-5b" onder leiding van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek in het kader van het programma van het stadsvernieuwingscontract "Heyvaert-Poincaré" (SVC 5), in toepassing REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 1er FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prolongeant le délai de la phase d'exécution des opérations A1.b « tronçon b : Bougie-Mégissiers » et A1.c « tronçon c : Mégissiers-Liverpool » du Parc de la Sennette portés par Bruxelles-Environnement et de l'opération B.1 « Logements et équipement Quai de l'Industrie 5-5b » porté par la commune de Molenbeek-Saint-Jean dans le cadre du programme de Contrat de Rénovation Urbaine « Heyvaert-Poincaré » (CRU 5) en application de
van artikel 6 van de ordonnantie van 23 december 2022 l'article 6 de l'ordonnance du 23 décembre 2022
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale,
Gelet op de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de Vu l'Ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 6 octobre
stedelijke herwaardering (hierna OSH); 2016 (ci-après, OORU) ;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23
maart 2017 betreffende de stadsvernieuwingscontracten; mars 2017 relatif aux Contrats de Rénovation Urbaine ;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14
december 2017 tot goedkeuring van het programma van het décembre 2017 relatif à l'approbation du programme Contrat de
stadsvernieuwingscontract "Heyvaert-Poincaré" (SVC 5); Rénovation Urbaine « Heyvaert-Poincaré » (CRU 5) ;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26
november 2020 tot goedkeuring van de eerste wijziging en aanvulling novembre 2020 approuvant la première modification et complément de
van het programma van het stadsvernieuwingscontract - SVC 5 programme Contrat du Rénovation Urbaine - CRU 5 « Heyvaert-Poincaré »
"Heyvaert-Poincaré"; ;
Gelet op de ordonnantie van 23 december 2022 tot verlenging van Vu l'ordonnance du 23 décembre 2022 prolongeant certains délais de
sommige termijnen van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016
organisatie van de stedelijke herwaardering (OSH), tot toekenning van (OORU) et octroyant la faculté d'une ultime modification de programme
de mogelijkheid om een allerlaatste programmawijziging door te voeren et prolongeant un délai fixé dans l'ordonnance du 31 mai 2018 relative
en tot verlenging van een termijn bepaald in de ordonnantie van 31 mei à l'octroi de subsides aux investisseurs en infrastructures sportives
2018 met betrekking tot de toekenning van subsidies voor investeringen
in gemeentelijke sportinfrastructuur; communales ;
Overwegende dat de regering op basis van artikel 6, § 1, eerste Considérant que l'article 6, § 1er, 1er tiret de l'ordonnance du 23
streepje van de ordonnantie van 23 december 2022 gemachtigd is "om bij décembre 2022 autorise « Le Gouvernement est habilité à prolonger, par
een met redenen omkleed besluit: arrêté motivé :
- de termijnen van de programma's en operaties bedoeld in artikel 3
van diezelfde ordonnantie voor een duur van hoogstens 6 bijkomende - pour une durée de maximum 6 mois supplémentaires, tout ou partie des
maanden volledig of voor een deel te verlengen; délais des programmes ou opérations visées à l'article 3 ; » de cette
Overwegende de vraag van Leefmilieu Brussel met betrekking tot de ordonnance ; Considérant la demande de Bruxelles Environnement relative aux
operaties A.1.b en A.1.c opérations A.1.b et A.1.c
Overwegende de vraag van Leefmilieu Brussel van 15 december 2023 om de Considérant la demande du 15 décembre 2023 de Bruxelles-Environnement
uitvoeringstermijn voor de projecten A1.b "Gedeelte B: de prolonger le délai d'exécution pour les projets A1.b « tronçon b :
Waskaars-Zeemtouwers" en A1.c "Gedeelte C: Zeemtouwers-Liverpool" van Bougie-Mégissiers » et A1.c « tronçon c : Mégissiers-Liverpool » du
het park van de Kleine Zenne van SVC 5 "Heyvaert-Poincaré" te parc de la Sennette du CRU5 "Heyvaert-Poincaré" pour les raisons
verlengen om de volgende redenen: suivantes :
- de sterke toename van de geraamde kosten van de werken door de inflatie van de materiaalprijzen als gevolg van de achtereenvolgende crisissen (de coronacrisis en daarna de energiecrisis), waardoor op zoek moet worden gegaan naar bijkomende budgetten; - de complexiteit van het dossier, met heel veel betrokken partijen in een bijzonder complex stedelijk weefsel, en de nieuwe stedenbouwkundige en milieuprocedures die ingewikkelder zijn geworden; Overwegende dat de geplande aanleg van het park van de Kleine Zenne een prioritair project van SVC 5 "Heyvaert-Poincaré" is en van groot belang is voor de wijk, zoals in de diagnose van SVC 5 is aangetoond; - La forte augmentation de l'estimation du coût des travaux suite à l'inflation du prix des matériaux liée aux crises successives (crise sanitaire du COVID-19 puis crise énergétique),, qui nécessite la recherche de budgets supplémentaires ; - La complexité du dossier du fait des nombreux intervenants dans un tissu urbain très complexe ainsi que des nouvelles procédures urbanistiques et environnementales qui se sont complexifiées ; Considérant que le projet de Parc de la Sennette est un projet prioritaire du CRU5 « Heyvaert-Poincaré » et qu'il a une portée importante pour le quartier comme démontré dans le diagnostic du CRU5 ;
Overwegende dat de operaties A1.b en A1.c in aanmerking komen voor Considérant que les opérations A1.b et A1.c bénéficient de moyens
middelen uit het SVC-budget van SVC 5 Heyvaert-Poincaré; dat de issus du budget CRU du CRU 5 Heyvaert - Poincaré ; que dès lors, les
termijnen die reglementair zijn vastgesteld in de OSH van 6 oktober opérations A1.b et A1.c sont impactées par les délais réglementaires
2016, bijgevolg van toepassing zijn op de operaties A1.b en A1.c en op de l'OORU du 6 octobre 2016 et peuvent potentiellement bénéficier des
grond van de ordonnanties van 23 december 2022 en 21 juli 2021 prolongations de délais octroyables via les ordonnances du 23 décembre
eventueel kunnen worden verlengd; 2022 et du 21 juillet 2021 ;
Overwegende dat de motivering volgens dewelke "het hier gaat om een Considérant que la motivation liée à la « complexité du dossier avec
complex dossier waarbij heel veel partijen betrokken zijn en de nieuwe de nombreux intervenants et des nouvelles procédures urbanistiques et
stedenbouwkundige en milieuprocedures een stuk ingewikkelder zijn
geworden" begrip opwekt en een gedeeltelijke rechtvaardigingsgrond environnementales plus complexes » peut être entendue et partiellement
biedt voor een deel van de gevraagde bijkomende termijn van 6 maanden. justifier une partie des 6 mois de délais complémentaires demandés.
Overwegende dat er zich bij de operaties A1.b en A1.c problemen Considérant que les opérations A1.b et A1.c rencontrent des problèmes
voordoen, doordat een dienstverlener (onderaannemer) die met het oog avec un prestataire (sous-traitant) défaillant dans le cadre du marché
op de architecturale studieopdracht onder de arm is genomen, in
gebreke blijft, wat een bijkomende reden is om aan te nemen dat de d'études architecturales, justifiant complémentairement un retard
operaties A1.b en A1.c mogelijk vertraging zullen oplopen; potentiel sur des opérations A1.b et A1.c ;
Overwegende dat uit de vorderingsstaat van deze operaties blijkt dat Considérant que l'état d'avancement de ces opérations démontrent que
de stedenbouwkundige vergunningen voor de projecten reeds zijn les projets ont déjà obtenus leur permis d'urbanisme (16/01/2023) et
verkregen (16 januari 2023) en dat momenteel de laatste hand wordt que les cahiers de charge des travaux sont en cours de rédaction et de
gelegd aan de bestekken voor de werken; finalisation ;
Overwegende dat uit de respectieve vorderingsstaten van de operaties Considérant que les états d'avancement respectifs des opérations A1.b
A1.b "Gedeelte B: Waskaars-Zeemtouwers" en A1.c "Gedeelte C: « tronçon b : Bougie-Mégissiers » et A1.c « tronçon c :
Zeemtouwers-Liverpool" van het park van de Kleine Zenne van Leefmilieu Mégissiers-Liverpool » du parc de la Sennette de
Brussel blijkt dat de projecten goed gevorderd zijn, maar dat het voor Bruxelles-Environnement démontrent que les projets sont bien avancés
Leefmilieu Brussel momenteel niet mogelijk is om de opdrachten voor de mais qu'il n'est actuellement pas possible pour
aanneming van werken binnen de toegekende termijn, meer bepaald tegen Bruxelles-Environnement d'attribuer les marchés de travaux dans le
30 juni 2024, toe te wijzen; délai imparti, à savoir le 30 juin 2024 ;
Overwegende dat naar aanleiding van de projectoproep voor SD 2.7 Considérant l'obtention d'un subside FEDER 2021-2027 pour les projets
"groene ruimten van gewestelijke omvang" (beslissing van de BHR van 16 A1.b et A1.c dans le cadre de l'appel à projets OS 2.7 espaces verts -
november 2023) een subsidie van het EFRO 2021-2027 werd toegekend en ampleur RBC (décision GRBC du 16/11/2023), le budget - pour la mise en
het budget voor de uitvoering van de operaties A1.b en A1.c in het oeuvre des opérations A1.b et A1.c - est garanti à ce stade des
licht van de huidige ramingen dus gewaarborgd is; estimations ;
Overwegende dat de goedkeuring van een procedure voor een opdracht van Considérant que l'approbation d'une procédure de marché de travaux et
werken en de gunning daarvan redelijkerwijs geschat 6 tot 10 maanden son attribution peuvent être évaluée raisonnablement à 6 à 10 mois ;
in beslag zouden nemen;
Overwegende dat de huidige uitvoeringstermijn van de operaties A1.b en Considérant que le délai actuel de la phase d'exécution des opérations
A1.c van SVC 5 op 30 juni 2024 afloopt; dat volgens de reglementering A1.b et A1.c du CRU 5 se termine le 30 juin 2024 ; qu'à cette date,
de opdrachten op die datum toegewezen moeten zijn; dat we dus moeten les marchés doivent réglementairement être attribués ; qu'il est donc
vaststellen dat die deadline niet kan worden gehaald; constaté que ce délai ne pourra être respecté ;
Dat de hierboven vermelde elementen de uitvoerbaarheid van de projecten in het gedrang brengen met alle gevolgen vandien voor het programma van SVC 5 "Heyvaert-Poincaré"; Leefmilieu Brussel zou een groot deel van de subsidies die voor beide projecten zijn toegekend, verliezen; Overwegende dat de complexiteit van het dossier waarbij heel veel partijen betrokken zijn, de vertraging bij het verstrekken van de samenstellende onderdelen van het bestek door de in gebreke blijvende onderaannemer en de redelijk geschatte termijn die nodig is om een overheidsopdrachtprocedure voor de aanneming van werken uit te voeren, een rechtvaardigingsgrond kunnen bieden om de termijn zoals gevraagd Que les éléments susmentionnés sont de nature à compromettre la viabilité des projets avec des conséquences sur le programme du CRU5 « Heyvaert-Poincaré » ; Bruxelles Environnement perdrait une grande partie des subsides attribués à ces deux projets ; Considérant que la complexité du dossier avec de nombreux intervenants, le retard dans la fourniture des éléments constitutifs du cahier des charges des travaux par le sous-traitant défaillant et l'évaluation d'un délai raisonnable de mise en oeuvre d'une procédure
met 6 maanden te verlengen; de marché public de travaux peuvent justifier la demande de délai de 6
mois complémentaires ;
Overwegende de vraag van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek met Considérant la demande de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean relative
betrekking tot operatie B.1 à l'opération B.1
Overwegende de op 18 december 2023 geformuleerde en in januari 2024 Considérant la demande du 18 décembre 2023 renouvelée en janvier 2024
herhaalde vraag van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek om de de la commune de Molenbeek-Saint-Jean de prolonger le délai
uitvoeringstermijn van operatie B.1 "Woningen en voorziening aan de d'exécution de l'opération B.1 « Logements et équipement Quai de
Nijverheidskaai 5-5b" van SVC 5 "Heyvaert-Poincaré" te verlengen om de l'Industrie 5-5b » du CRU5 "Heyvaert-Poincaré" pour les raisons
volgende redenen: suivantes :
- de moeizaam en traag verlopende onderhandelingen over de - les difficultés et la lenteur des négociations quant aux servitudes
erfdienstbaarheden van uitzicht en/of van licht op het aangrenzende de vue et/ou de lumière quant à la parcelle non construite mitoyenne ;
niet-bebouwde perceel;
- het negatieve advies van de overlegcommissie van juni 2023 over het - l'avis négatif de la commission de concertation de juin 2023 sur le
ontwerp van stedenbouwkundige vergunning, dat grote gevolgen heeft projet de permis d'urbanisme qui impacte fortement les solutions
voor de te implementeren architecturale oplossingen; architecturales à mettre en oeuvre ;
Overwegende dat de geplande bouw van "woningen en een voorziening aan Considérant que le projet de « Logements et équipement Quai de
de Nijverheidskaai 5-5b" een prioritair project van SVC 5 l'Industrie 5-5b » est un projet prioritaire du CRU5 «
"Heyvaert-Poincaré" is en van groot belang is voor de wijk, omdat Heyvaert-Poincaré » et qu'il a une portée importante pour le quartier
daardoor een gesloten bouwlijn zal ontstaan die aansluit op het puisqu'il vient refermer un front bâti en lien avec le parc de la
Ninoofsepoortpark; Porte de Ninove ;
Overwegende dat operatie B1 in aanmerking komt voor middelen uit het Considérant que l'opération B1 bénéficie de moyens issus du budget CRU
SVC-budget van SVC 5 Heyvaert-Poincaré; dat de termijnen die du CRU 5 Heyvaert - Poincaré ; que dès lors, elle est impactée par les
reglementair zijn vastgesteld in de OSH van 6 oktober 2016, er délais réglementaires de l'OORU du 6 octobre 2016 et peut
bijgevolg op van toepassing zijn en op grond van de ordonnanties van potentiellement bénéficier des prolongations de délais octroyables via
23 december 2022 en 21 juli 2021 eventueel kunnen worden verlengd; les ordonnances du 23 décembre 2022 et du 21 juillet 2021;
Overwegende dat de motivering volgens dewelke "de onderhandelingen Considérant que la motivation liée aux « difficultés et lenteur des
over de erfdienstbaarheden van uitzicht en/of van licht op het négociations quant aux servitudes de vue et/ou de lumière quant à la
aangrenzende niet-bebouwde perceel aan de Nijverheidskaai 3 moeizaam parcelle non construite mitoyenne sis rue de l'Industrie 3 » peut être
en traag verlopen" begrip opwekt en een gedeeltelijke
rechtvaardigingsgrond biedt voor een deel van de gevraagde bijkomende
termijn van 6 maanden; dat die onderhandelingen een grote invloed entendue et partiellement justifier une partie des 6 mois de délais
hebben op de te implementeren architecturale oplossingen; complémentaires demandés ; que ces négociations impactent fortement
les solutions architecturales à mettre en oeuvre ;
Overwegende dat ook het negatieve advies van de overlegcommissie van Considérant que l'avis négatif de la commission de concertation de
juni 2023 een grote invloed heeft op de te implementeren juin 2023 impactent aussi fortement les solutions architecturales à
architecturale oplossingen en het noodzakelijk maakt een nieuwe mettre en oeuvre et nécessite une réintroduction d'une demande de
vergunning aan te vragen op basis van een project met een naar onder demande de permis sur base d'un projet revu à la baisse en termes de
bijgesteld aantal woningen; nombre de logements ;
Overwegende dat uit de door de gemeente bezorgde vorderingsstaat van Considérant que l'état d'avancement de l'opération fournit par la
de operatie blijkt dat het haalbaar zou zijn om de overheidsopdracht commune démontre que l'attribution du marché public de travaux
voor de aanneming van werken tegen januari 2025 toe te wijzen; pourrait être réalisable pour janvier 2025 ;
Overwegende dat de goedkeuring van een procedure voor een opdracht van Considérant que l'approbation d'une procédure de marché de travaux et
werken en de gunning daarvan redelijkerwijs geschat 6 tot 10 maanden son attribution peuvent être évaluée raisonnablement à 6 à 10 mois ;
in beslag zouden nemen;
Overwegende dat de huidige uitvoeringstermijn van operatie B.1 van SVC Considérant que le délai actuel de la phase d'exécution de l'opération
5 op 30 juni 2024 afloopt; dat volgens de reglementering de opdrachten B.1 du CRU 5 se termine le 30 juin 2024 ; qu'à cette date, les marchés
op die datum toegewezen moeten zijn; dat we dus moeten vaststellen dat doivent réglementairement être attribués ; qu'il est donc constaté que
die deadline niet kan worden gehaald; ce délai ne pourra être respecté ;
Dat de hierboven vermelde elementen de uitvoerbaarheid van de Que les éléments susmentionnés sont de nature à compromettre la
projecten in het gedrang brengen met alle gevolgen vandien voor het viabilité des projets avec des conséquences sur le programme du CRU5 «
programma van SVC 5 "Heyvaert-Poincaré"; de gemeente Heyvaert-Poincaré » ; La Commune de Molenbeek-Saint-Jean perdrait une
Sint-Jans-Molenbeek zou een groot deel van de subsidies die voor beide grande partie des subsides attribués à ces deux projets ;
projecten zijn toegekend, verliezen;
Overwegende dat de moeizaam en traag verlopende onderhandelingen over Considérant que les difficultés et la lenteur des négociations quant
de erfdienstbaarheden en het negatieve advies van de overlegcommissie aux servitudes, l'avis négatif de la commission de concertation de
van juni 2023 over het ontwerp van stedenbouwkundige vergunning (die juin 2023 sur le projet de permis d'urbanisme - que ces difficultés et
nopen tot een grondige aanpassing van het project waarvoor in het avis nécessitent de revoir profondément le projet pour la nouvelle
eerste trimester van 2024 een nieuwe stedenbouwkundige demande de permis d'urbanisme à introduire au 1er trimestre 2024 - et
vergunningsaanvraag moet worden ingediend), alsook de redelijke l'évaluation d'un délai raisonnable de mise en oeuvre d'une procédure
geschatte termijn die nodig is om een overheidsopdrachtprocedure voor
de aanneming van werken uit te voeren, een rechtvaardigingsgrond
kunnen bieden om de termijn zoals gevraagd met 6 maanden te verlengen; de marché public de travaux peuvent justifier la demande de délai de 6
mois complémentaires ;
Overwegende dat een bijkomende termijn het mogelijk zou maken om de Considérant qu'un délai supplémentaire permettrait que les projets
projecten A1.b, A1.c en B.1 in het kader van SVC 5 "Heyvaert-Poincaré" A1.b, A1.c et B.1 se concrétisent dans le cadre du CRU5 «
te verwezenlijken; Heyvaert-Poincaré » ;
Dat voor deze verlenging bovendien geen bijkomend budget vereist is; Qu'en outre, cette prolongation n'apporte pas d'implication en termes
Dat in het licht van deze omstandigheden wordt voorgesteld om de de compléments budgétaires ;
termijn voor de uitvoeringsfase van de projecten A1.b "Gedeelte B: Que, dans ces circonstances, il est proposé de prolonger le délai de
la phase d'exécution de 6 mois pour les projets A1.b « tronçon b :
Waskaars-Zeemtouwers" en A1.c "Gedeelte C: Zeemtouwers-Liverpool" van Bougie-Mégissiers » et A1.c « tronçon c : Mégissiers-Liverpool » du
het park van de Kleine Zenne en B.1 "Woningen en voorziening aan de parc de la Sennette et B.1 « Logements et équipement Quai de
Nijverheidskaai 5-5b" van SVC 5 "Heyvaert-Poincaré" met 6 maanden te l'Industrie 5-5b » du CRU5 « Heyvaert-Poincaré » ;
verlengen; Op voordracht van de minister-president, die bevoegd is voor Sur la proposition du Ministre-Président chargé du Développement
territoriale ontwikkeling, territorial,
Besluit : Arrête :

Artikel 1.In toepassing van artikel 6, § 1, eerste streepje van de

Article 1er.En application de l'article 6, § 1er, 1er tiret de
ordonnantie van 23 december 2022 tot verlenging van sommige termijnen l'ordonnance du 23/12/2022 relative à la prolongation de certains
van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de délais de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6
stedelijke herwaardering (OSH), tot toekenning van de mogelijkheid om
een allerlaatste programmawijziging door te voeren en tot verlenging octobre 2016 (OORU) et octroyant la faculté d'une ultime modification
van een termijn bepaald in de ordonnantie van 31 mei 2018 met de programme et prolongeant un délai fixé dans l'ordonnance du 31 mai
betrekking tot de toekenning van subsidies voor investeringen in relative à l'octroi de subsides aux investisseurs en infrastructures
gemeentelijke sportinfrastructuur, kent de Brusselse Hoofdstedelijke sportives communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles
Regering: Capitale octroie :
- Leefmilieu Brussel een verlenging met 6 maanden van de - A Bruxelles Environnement, une prolongation de 6 mois de la phase
uitvoeringsfase van operatie A1.b "Gedeelte B: Waskaars-Zeemtouwers" d'exécution de l'opération A1.b « tronçon b : Bougie-Mégissiers » du
parc de la Sennette ; la date d'échéance de la phase d'exécution visé
van het Park van de Kleine Zenne toe; de in artikel 45 van de OSH à l'article 45 de l'OORU pour l'opération A1.b « tronçon b
bedoelde einddatum van de uitvoeringsfase van operatie A1.b "Gedeelte Bougie-Mégissiers » du parc de la Sennette dans le cadre du CRU5 «
B: Waskaars-Zeemtouwers" van het park van de Kleine Zenne in het kader
van SVC 5 "Heyvaert-Poincaré" wordt verschoven naar 31 december 2024; Heyvaert-Poincaré » est portée au 31 décembre 2024 ;
- Leefmilieu Brussel een verlenging met 6 maanden van de - A Bruxelles Environnement, une prolongation de 6 mois de la phase
uitvoeringsfase van operatie A1.c "Gedeelte C: Zeemtouwers-Liverpool" d'exécution de l'opération A1.c « tronçon c : Mégissiers-Liverpool »
du parc de la Sennette ; la date d'échéance de la phase d'exécution
van het park van de Kleine Zenne toe; de in artikel 45 van de OSH visé à l'article 45 de l'OORU pour l'opération A1.c « tronçon c :
bedoelde einddatum van de uitvoeringsfase van operatie A1.c "Gedeelte Mégissiers-Liverpool » du parc de la Sennette dans le cadre du CRU5 «
C: Zeemtouwers-Liverpool" van het park van de Kleine Zenne in het
kader van SVC 5 "Heyvaert-Poincaré" wordt verschoven naar 31 december 2024; Heyvaert-Poincaré » est portée au 31 décembre 2024 ;
- de gemeente Sint-Jans-Molenbeek een verlenging met 6 maanden van de - A la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, une prolongation de 6 mois de
uitvoeringsfase van operatie B1 "Woningen en voorziening aan de la phase d'exécution de l'opération B1 « Logements et équipement Quai
de l'Industrie 5-5b » ; la date d'échéance de la phase d'exécution
Nijverheidskaai 5-5b" toe; de in artikel 45 van de OSH bedoelde visé à l'article 45 de l'OORU pour l'opération B1 « Logements et
einddatum van de uitvoeringsfase van operatie B1 "Woningen en équipement Quai de l'Industrie 5-5b » dans le cadre du CRU5 «
voorziening aan de Nijverheidskaai 5-5b" in het kader van SVC 5
"Heyvaert-Poincaré" wordt verschoven naar 31 december 2024. Heyvaert-Poincaré » est portée au 31 décembre 2024.

Art. 2.De minister die bevoegd is voor territoriale ontwikkeling,

Art. 2.Le Ministre ayant le Développement territorial dans ses
wordt belast met de uitvoering van dit besluit. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Brussel, 1 februari 2024. Bruxelles, le 1er février 2024.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la
de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de
Gewestelijk Belang, Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional,
R. VERVOORT R. VERVOORT
^