Etaamb.openjustice.be
Meertalige weergave van Bericht van --
← Terug naar "Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden Bericht 1) Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden die de bijlage vormen va(...)"
Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden Bericht 1) Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden die de bijlage vormen va(...) Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du cahier général des charges Avis 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêté r(...)
FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten Marchés publics. - Taux des intérêts de retard
Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden Article 15, § 4, du cahier général des charges
Bericht Avis
1) Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002
Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges
die de bijlage vormen van het koninklijk besluit van 26 september formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, tel que
1996, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 februari 1999, modifié par l'arrêté royal du 15 février 1999, le taux des intérêts de
bedraagt de vanaf 1 mei 2011 toe te passen rentevoet van de
verwijlintresten 3,50 pct. (rentevoet van de marginale retard à appliquer s'élève, à partir du 1er mai 2011, à 3,50 p.c.
beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank op 30 april 2011, (taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
namelijk 2 pct., verhoogd met een marge van 1,50 pct.), voor de européenne au 30 avril 2011, soit 2 p.c., augmenté d'une marge de 1,50
overheidsopdrachten bekendgemaakt vanaf 1 mei 1997 en de p.c.), pour les marchés publiés à partir du 1er mai 1997 et les
overheidsopdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting om marchés pour lesquels, à défaut d'obligation de publication,
een aankondiging bekend te maken, werd uitgenodigd tot het indienen l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature a été
van een offerte of van een kandidatuur vanaf deze datum. lancée à partir de cette date.
Dezelfde rentevoet is van toepassing vanaf 1 mei 2011 op de Le même taux de retard s'applique à partir du 1er mai 2011, pour les
overheidsopdrachten waarvan de uitvoering onderworpen is aan artikel marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de
15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 en die l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 et qui ont
bekendgemaakt zijn vanaf 1 januari 1981 of deze waarvoor, bij été publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut
ontstentenis van een verplichting om een aankondiging bekend te maken, d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre
wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van een ou à présenter une candidature a été lancée à partir de cette date.
kandidatuur vanaf deze datum.
2) Overheidsopdrachten gegund vanaf 8 augustus 2002 2) Marchés publics conclus à partir du 8 août 2002
De opdrachten gegund vanaf 8 augustus 2002 vallen onder de toepassing Les marchés conclus à partir du 8 août 2002 sont soumis aux
van de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 december 2002. dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 2002.
Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden, Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, tel
zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 17 december 2002, zijn de que modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2002, les taux suivants
volgende rentevoeten van toepassing voor de opdrachten gegund vanaf 8 sont d'application pour les marchés conclus à partir du 8 août 2002 :
augustus 2002 : augustus tot december 2002 : 10,50 % août à décembre 2002 : 10,50 %
januari tot juni 2003 : 10 % janvier à juin 2003 : 10 %
juli tot december 2003 : 9,50 % juillet à décembre 2003 : 9,50 %
januari tot juni 2004 : 9,50 % janvier à juin 2004 : 9,50 %
juli tot december 2004 : 9,50 % juillet à décembre 2004 : 9,50 %
januari tot juni 2005 : 9,50 % janvier à juin 2005 : 9,50 %
juli tot december 2005 : 9,50 % juillet à décembre 2005 : 9,50 %
januari tot juni 2006 : 9,50 % janvier à juin 2006 : 9,50 %
juli tot december 2006 : 10 % juillet à décembre 2006 : 10 %
januari tot juni 2007 : 11 % janvier à juin 2007 : 11 %
juli tot december 2007 : 11,50 % juillet à décembre 2007 : 11,50 %
januari tot juni 2008 : 11,50 % janvier à juin 2008 : 11,50 %
juli tot december 2008 : 11,50 % juillet à décembre 2008 : 11,50 %
januari tot juni 2009 : 9,50 % janvier à juin 2009 : 9,50 %
juli tot december 2009 : 8 % juillet à décembre 2009 : 8 %
januari tot juni 2010 : 8 % janvier à juin 2010 : 8 %
juli tot december 2010 : 8 % juillet à décembre 2010 : 8 %
januari tot juni 2011 : 8 % janvier à juin 2011 : 8 %
3) Indien de rentevoet onder punt 1 later wordt gewijzigd, zal op de 3) En cas de modification ultérieure du taux sous le point 1, un avis
vijftiende dag van de maand of op de eerstvolgende werkdag die erop sera publié au Moniteur belge le quinzième jour du mois ou le premier
volgt, een bericht in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt. jour ouvrable suivant ce jour.
^