← Retour vers "Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du cahier général des
charges. - Avis Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant
l'annexe de l'arrêté r(...)"
| Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du cahier général des charges. - Avis Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêté r(...) | Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden. - Bericht Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden die opgenomen zijn in de(...) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL - CHANCELLERIE ET SERVICES GENERAUX | FEDERALE OVERHEIDSDIENSTEN - KANSELARIJ EN ALGEMENE DIENSTEN |
| Marchés publics. - Taux des intérêts de retard | Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten |
| Article 15, § 4, du cahier général des charges. - Avis | Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden. - Bericht |
| Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges | Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden |
| formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, tel que | die opgenomen zijn in de bijlage van het koninklijk besluit van 26 |
| modifié par l'arrêté royal du 15 février 1999, le taux des intérêts de | september 1996, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 |
| retard à appliquer s'élève, à partir du 1er septembre 2001, à 6,75 | februari 1999, bedraagt de vanaf 1 september 2001 toe te passen |
| p.c. (taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque | rentevoet van de verwijlintresten 6,75 pct. (rentevoet van de |
| centrale européenne au 31 août 2001, soit 5,25 p.c., augmenté d'une marge de 1,50 p.c.). Le même taux de retard s'applique à partir du 1er septembre 2001, pour les marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 et qui ont été publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature a été lancée à partir de cette date. En cas de modification ultérieure du taux, un avis sera publié au Moniteur belge le quinzième jour du mois ou le premier jour ouvrable | marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank op 31 augustus 2001, namelijk 5,25 pct., verhoogd met een marge van 1,50 pct.). Dezelfde rentevoet is van toepassing vanaf 1 september 2001 op de overheidsopdrachten waarvan de uitvoering tot het toepassingsgebied behoort van artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 en die gepubliceerd zijn vanaf 1 januari 1981 of deze waarvoor, bij ontstentenis van verplichting om een aankondiging te publiceren, wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van een kandidatuur vanaf deze datum. Indien de rentevoet later wordt gewijzigd, zal de vijftiende dag van de maand of de eerstvolgende werkdag die erop volgt, een bericht, in |
| suivant ce jour. | het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt. |