Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du --
← Retour vers "Marchés publics. - Taux des intérêts de retard - Article 15, § 4, du cahier général des charges et article 69 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des march(...) 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 Conformément à l'article 15, § 4, du cahier(...)"
Marchés publics. - Taux des intérêts de retard - Article 15, § 4, du cahier général des charges et article 69 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des march(...) 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 Conformément à l'article 15, § 4, du cahier(...) Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden en artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van d(...) 1) Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de (...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Marchés publics. - Taux des intérêts de retard - Article 15, § 4, du Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten - Artikel 15,
cahier général des charges et (à partir du 1er juillet 2013) article § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden en (vanaf 1 juli 2013)
69 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles artikel 69 van het koninklijk besluit 14 januari 2013 tot bepaling van
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
travaux publics. - Avis concessies voor openbare werken. - Bericht
1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 1) Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002
Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden
formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, tel que die de bijlage vormen van het koninklijk besluit van 26 september
modifié par l'arrêté royal du 15 février 1999, le taux des intérêts de 1996, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 februari 1999,
retard à appliquer s'élève, à partir du 1er juin 2023, à 5,50 p.c. bedraagt de vanaf 1 juni 2023 toe te passen rentevoet van de
(taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale verwijlintresten 5,50 pct. (rentevoet van de marginale
européenne au 31 mai 2023, soit 4,00 p.c., augmenté d'une marge de beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank op 31 mei 2023,
1,50 p.c.), pour les marchés publiés à partir du 1er mai 1997 et les namelijk 4,00 pct., verhoogd met een marge van 1,50 pct.), voor de
marchés pour lesquels, à défaut d'obligation de publication, overheidsopdrachten bekendgemaakt vanaf 1 mei 1997 en de
overheidsopdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting om
l'invitation à remettre offre ou à présenter une demande de een aankondiging bekend te maken, werd uitgenodigd tot het indienen
participation a été lancée à partir de cette date. van een offerte of van een aanvraag tot deelneming vanaf deze datum.
Le même taux de retard s'applique à partir du 1er juin 2023, pour les Dezelfde rentevoet is van toepassing vanaf 1 juni 2023 op de
marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de overheidsopdrachten waarvan de uitvoering onderworpen is aan artikel
l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 et qui ont 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 en die
été publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut bekendgemaakt zijn vanaf 1 januari 1981 of deze waarvoor, bij
d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ontstentenis van een verplichting om een aankondiging bekend te maken,
ou à présenter une demande de participation a été lancée à partir de wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van een aanvraag
cette date. tot deelneming vanaf deze datum.
2) Marchés conclus du 8 août 2002 au 15 mars 2013 - Article 15, § 4, 2) Opdrachten gegund tussen 8 augustus 2002 tot 15 maart 2013 -
du cahier général des charges annexé à l'arrêté royal du 26 septembre Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden gevoegd bij het
1996 koninklijk besluit van 26 september 1996
Août à décembre 2002 : 10,5 % Augustus tot december 2002 : 10,5 %
Janvier à juin 2003 : 10 % Januari tot juni 2003 : 10 %
Juillet à décembre 2003 : 9,5 % Juli tot december 2003 : 9,5 %
Janvier à Juin 2004 : 9,5 % Januari tot juni 2004 : 9,5 %
Juillet à décembre 2004 : 9,5 % Juli tot december 2004 : 9,5 %
Janvier à juin 2005 : 9,5 % Januari tot juni 2005 : 9,5 %
Juillet à décembre 2005 : 9,5 % Juli tot december 2005 : 9,5 %
Janvier à juin 2006 : 9,5 % Januari tot juni 2006 : 9,5 %
Juillet à décembre 2006 : 10 % Juli tot december 2006 : 10 %
Janvier à juin 2007 : 11 % Januari tot juni 2007 : 11 %
Juillet à décembre 2007 : 11,50 % Juli tot december 2007 : 11,50 %
Janvier à juin 2008 : 11,50 % Januari tot Juni 2008 : 11,50 %
Juillet à décembre 2008 : 11,50 % Juli tot december 2008 : 11,50 %
Janvier à juin 2009 : 9,50 % Januari tot Juni 2009 : 9,50 %
Juillet à décembre 2009 : 8 % Juli tot december 2009 : 8 %
Janvier à juin 2010 : 8 % Januari tot Juni 2010 : 8 %
Juillet à décembre 2010 : 8 % Juli tot december 2010 : 8 %
Janvier à juin 2011 : 8 % Januari tot Juni 2011 : 8 %
Juillet à décembre 2011 : 8,50 % Juli tot december 2011 : 8,50 %
Janvier à juin 2012 : 8 % Januari tot Juni 2012 : 8 %
Juillet à décembre 2012 : 8 % Juli tot december 2012 : 8 %
Janvier à juin 2013 : 8 % Januari tot Juni 2013 : 8 %
Juillet à décembre 2013 : 7,50 % Juli tot december 2013 : 7,50 %
Janvier à juin 2014 : 7,50 % Januari tot Juni 2014 : 7,50 %
Juillet à décembre 2014 : 7,50 % Juli tot december 2014 : 7,50 %
du 1er Janvier 2015 au 15 mars 2015 : 7,50 % Vanaf 1 januari 2015 tot en met 15 maart 2015 : 7,50 %
du 16 mars 2015 au 30 juin 2015 : 8,50 % Vanaf 16 maart 2015 tot en met 30 juni 2015 : 8,50 %
Juillet à décembre 2015 : 8,50 % Juli tot december 2015 : 8,50 %
Janvier à juin 2016 : 8,50 % Januari tot Juni 2016 : 8,50 %
Juillet à décembre 2016 : 8 % Juli tot december 2016 : 8 %
Janvier à juin 2017 : 8 % Januari tot Juni 2017 : 8 %
Juillet à décembre 2017 : 8 % Juli tot december 2017 : 8 %
Janvier à juin 2018 : 8 % Januari tot Juni 2018 : 8 %
Juillet à décembre 2018 : 8 % Juli tot december 2018 : 8 %
Janvier à juin 2019 : 8 % Januari tot Juni 2019 : 8 %
Juillet à décembre 2019 : 8 % Juli tot december 2019 : 8 %
Janvier à juin 2020 : 8 % Januari tot Juni 2020 : 8 %
Juillet à décembre 2020 : 8 % Juli tot december 2020 : 8 %
Janvier à juin 2021 : 8 % Januari tot Juni 2021 : 8 %
Juillet à décembre 2021 : 8 % Juli tot december 2021 : 8 %
Janvier à juin 2022 : 8 % Januari tot Juni 2022 : 8 %
Juillet à décembre 2022 : 8 % Juli tot december 2022 : 8 %
Janvier à juin 2023 : 10,50 % Januari tot Juni 2023 : 10,50 %
3) Marchés conclus à partir du 16 mars 2013 - Article 69 de l'arrêté 3) Opdrachten gesloten vanaf 16 maart 2013 - Artikel 69 van het
royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
des marchés publics et des concessions de travaux publics uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken
16 mars à juin 2013 : 9 % 16 maart tot juni 2013 : 9 %
Juillet à décembre 2013 : 8,50 % Juli tot december 2013 : 8,50 %
Janvier à juin 2014 : 8,50 % Januari tot Juni 2014 : 8,50 %
Juillet à décembre 2014 : 8,50 % Juli tot december 2014 : 8,50 %
Janvier à juin 2015 : 8,50 % Januari tot Juni 2015 : 8,50 %
Juillet à décembre 2015 : 8,50 % Juli tot december 2015 : 8,50 %
Janvier à juin 2016 : 8,50 % Januari tot Juni 2016 : 8,50 %
Juillet à décembre 2016 : 8 % Juli tot december 2016 : 8 %
Janvier à juin 2017 : 8 % Januari tot Juni 2017 : 8 %
Juillet à décembre 2017 : 8 % Juli tot december 2017 : 8 %
Janvier à juin 2018 : 8 % Januari tot Juni 2018 : 8 %
Juillet à décembre 2018 : 8 % Juli tot december 2018 : 8 %
Janvier à juin 2019 : 8 % Januari tot Juni 2019 : 8 %
Juillet à décembre 2019 : 8 % Juli tot december 2019 : 8 %
Janvier à juin 2020 : 8 % Januari tot Juni 2020 : 8 %
Juillet à décembre 2020 : 8 % Juli tot december 2020 : 8 %
Janvier à juin 2021 : 8 % Januari tot Juni 2021 : 8 %
Juillet à décembre 2021 : 8 % Juli tot december 2021 : 8 %
Janvier à juin 2022 : 8 % Januari tot juni 2022 : 8 %
Juillet à décembre 2022 : 8 % Juli tot december 2022 : 8 %
Janvier à juin 2023 : 10,50 % Januari tot Juni 2023 : 10,50 %
4) En cas de modification ultérieure du taux sous le point 1, un avis 4) Indien de rentevoet onder punt 1 later wordt gewijzigd, zal op de
sera publié au Moniteur belge le quinzième jour du mois ou le premier vijftiende dag van de maand of op de eerstvolgende werkdag die erop
jour ouvrable suivant ce jour. volgt, een bericht in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.
^