← Retour vers "Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du
10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures
et de services, modifié par l'arrêté ministérie Le Moniteur belge de ce mardi 27 octobre 1998 publie
un arrêté royal du 14 octobre 1998 modifiant l(...)"
| Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par l'arrêté ministérie Le Moniteur belge de ce mardi 27 octobre 1998 publie un arrêté royal du 14 octobre 1998 modifiant l(...) | Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en die In het Belgisch Staatsblad van heden dinsdag 27 oktober 1998 wordt een koninklijk besluit van 14 ok(...) |
|---|---|
| SERVICES DU PREMIER MINISTRE | DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER |
| Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de | Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel |
| l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des | 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende |
| charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, | vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de |
| overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij | |
| modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1991. - Article 15, § 4, | het ministerieel besluit van 23 april 1991. - Artikel 15, § 4, van de |
| de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les règles | bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling |
| générales d'exécution des marchés publics et des concessions de | van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de |
| travaux publics. - Avis | concessies voor openbare werken. - Bericht |
| Le Moniteur belge de ce mardi 27 octobre 1998 publie un arrêté royal | In het Belgisch Staatsblad van heden dinsdag 27 oktober 1998 wordt een |
| du 14 octobre 1998 modifiant le taux de l'intérêt pour retard dans le | koninklijk besluit van 14 oktober 1998 bekendgemaakt tot wijziging van |
| paiement des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. | de rentevoet van de verwijlintresten voor overheidsopdrachten voor |
| Cet arrêté produit ses effet le 1er octobre 1998 et cessera d'être en | aanneming van werken, leveringen en diensten. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1999 en zal niet |
| vigueur le 1er mars 1999. Pendant cette période, le taux de l'intérêt | meer van kracht zijn op 1 maart 1999. Tijdens deze periode wordt de |
| pour retard dans le paiement est donc fixé à 6 p.c. et il n'y a donc | rentevoet van de verwijlintresten vastgelegd op 6 % en is er dus geen |
| plus de variation mensuelle du taux. | sprake meer van een maandelijkse schommeling van de rentevoet. |