← Retour vers "Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du
10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures
et de services, modifié par l'arrêté ministérie Conformément à l'article 15, § 4, du cahier
général des charges, le taux à appliquer pour le c(...)"
| Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par l'arrêté ministérie Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, le taux à appliquer pour le c(...) | Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlinterest. - Artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en dien Overeenkomstig het artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden, bedraagt de rentevo(...) |
|---|---|
| SERVICES DU PREMIER MINISTRE | DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER |
| Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de | Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlinterest. - Artikel 15, |
| l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des | § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende |
| charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, | vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de |
| overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij | |
| modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1991. - Article 15, § 4, | het ministerieel besluit van 23 april 1991. - Artikel 15, § 4, van de |
| de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les règles | bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling |
| générales d'exécution des marchés publics et des concessions de | van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de |
| travaux publics. - Avis | concessies voor openbare werken. - Bericht |
| Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, le | Overeenkomstig het artikel 15, § 4, van de algemene |
| taux à appliquer pour le calcul des intérêts de retard des marchés | aannemingsvoorwaarden, bedraagt de rentevoet die van toepassing is |
| annoncés à partir du 1er janvier 1981 s'élève, pour le mois de | voor het berekenen van de verwijlinteresten voor opdrachten |
| décembre 1997, à 6 % (taux des avances en compte courant hors plafond | aangekondigd vanaf 1 januari 1981, 6 % voor de maand december 1997 |
| de la Banque Nationale au 20 novembre 1997). | (rentevoet op voorschotten boven plafond van de Nationale Bank op 20 |
| november 1997). | |