← Retour vers "Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du
10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures
et de services, modifié par l'arrêté ministérie Conformément à l'article 15, § 4, du cahier
général des charges, le taux à appliquer pour le c(...)"
| Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par l'arrêté ministérie Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, le taux à appliquer pour le c(...) | Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, par. 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diens Overeenkomstig het artikel 15, par. 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden, bedraagt de rentevoet(...) |
|---|---|
| SERVICES DU PREMIER MINISTRE | DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER |
| Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de | Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel |
| l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des | 15, par. 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende |
| charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, | vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de |
| overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij | |
| modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1991. - Article 15, § 4, | het ministerieel besluit van 23 april 1991. - Artikel 15, par. 4, van |
| de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les règles | de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot |
| générales d'exécution des marchés publics et des concessions de | bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten |
| travaux publics. - Avis | en van de concessies voor openbare werken. - Bericht |
| Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, le | Overeenkomstig het artikel 15, par. 4, van de algemene |
| taux à appliquer pour le calcul des intérêts de retard des marchés | aannemingsvoorwaarden, bedraagt de rentevoet die van toepassing is |
| annoncés à partir du 1er janvier 1981 s'élève, pour le mois d'octobre | voor het berekenen van de verwijlintresten voor opdrachten |
| 1997, à 6 % (taux des avances en compte courant hors plafond de la | aangekondigd vanaf 1 januari 1981, 6 % voor de maand oktober 1997 |
| Banque Nationale au 20 septembre 1997). | (rentevoet op voorschotten boven plafond van de Nationale Bank op 20 |
| september 1997). | |