← Retour vers "Marchés publics. Taux des intérêts de retard. Article 15, par. 4, de l'arrêté ministériel du 10
août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et
de services, modifié par l'arrêté ministériel Conformément à l'article 15, par. 4, du cahier général des charges,
le taux à appliquer pour le cal(...)"
| Marchés publics. Taux des intérêts de retard. Article 15, par. 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par l'arrêté ministériel Conformément à l'article 15, par. 4, du cahier général des charges, le taux à appliquer pour le cal(...) | Overheidsopdrachten. Rentevoet van de verwijlintresten. Artikel 15, par. 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diens Overeenkomstig het artikel 15, par. 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden, bedraagt de rentevoet(...) |
|---|---|
| SERVICES DU PREMIER MINISTRE | DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER |
| Marchés publics. Taux des intérêts de retard. Article 15, par. 4, de | Overheidsopdrachten. Rentevoet van de verwijlintresten. Artikel 15, |
| l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des | par. 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende |
| charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, | vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de |
| overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, gewijzigd bij | |
| modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1991. Article 15, par. 4, | het ministerieel besluit van 23 april 1991. Artikel 15, par. 4, van de |
| de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les règles | bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling |
| générales d'exécution des marchés publics et des concessions de | van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de |
| travaux publics. Avis | concessies voor openbare werken. Bericht |
| Conformément à l'article 15, par. 4, du cahier général des charges, le | Overeenkomstig het artikel 15, par. 4, van de algemene |
| taux à appliquer pour le calcul des intérêts de retard des marchés | aannemingsvoorwaarden, bedraagt de rentevoet die van toepassing is |
| annoncés à partir du 1er janvier 1981 s'élève, pour le mois de | voor het berekenen van de verwijlintresten voor opdrachten |
| septembre 1997, à 6 % (taux des avances en compte courant hors plafond | aangekondigd vanaf 1 januari 1981, 6 % voor de maand september 1997 |
| de la Banque Nationale au 20 août 1997). | (rentevoet op voorschotten boven plafond van de Nationale Bank op 20 |
| augustus 1997). | |