Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 06/11/1997
← Retour vers "Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant règlement de l'octroi de subventions à l'investissement aux services de santé mentale "
Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant règlement de l'octroi de subventions à l'investissement aux services de santé mentale Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende regeling van de toekenning van investeringssubsidies aan de diensten voor geestelijke gezondheid
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
6 NOVEMBRE 1997. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire 6 NOVEMBER 1997. - Besluit van het College van de Franse
française portant règlement de l'octroi de subventions à Gemeenschapscommissie houdende regeling van de toekenning van
l'investissement aux services de santé mentale investeringssubsidies aan de diensten voor geestelijke gezondheid
Le Collège de la Commission communautaire française, Het College van de Franse Gemeenschapscommissie,
Vu le décret du 27 avril 1995 de la Commission communautaire française Gelet op het decreet van 27 april 1995 van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément et aux subventions des betreffende de erkenning en de subsidies van de diensten voor
services de santé mentale et notamment l'article 32; geestelijke gezondheid en inzonderheid op artikel 32;
Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Gelet op het advies van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor
Personnes et de la Santé, donné le 8 septembre 1997; Welzijnszorg en Gezondheid, gegeven op 8 september 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 1997; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 maart 1997;
Vu l'accord du Membre du Collège qui a le Budget dans ses Gelet op het akkoord van het Lid van het College, belast met
attributions, donné le 17 avril 1997; Begroting, gegeven op 17 april 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance et qu'il est nécessaire de Gelet op de hoogdringendheid ingegeven door de omstandigheden en op de
disposer d'une législation pour pouvoir répondre aux demandes de noodzaak van een wetgeving zodat kan worden voldaan aan de reeds
subsides déjà parvenues et également de pouvoir subsidier dans les aangevraagde subsidies en onverwijld kan worden overgegaan tot de
plus brefs délais des travaux d'aménagement des services afin qu'ils subsidiëring van de verbouwingswerken van de diensten met het oog op
puissent répondre aux exigences de sécurité en matière d'incendie de vereisten inzake brandveiligheid die zijn opgelegd in het raam van
imposées dans le cadre de leur procédure d'agrément; hun erkenningsprocedure;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 6 octobre 1997 en application de Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 6 oktober 1997
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d overeenkomstig artikel 84, 1e lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op
Etat; de Raad van State;
Sur la proposition du Membre du Collège compétent pour la Santé, la Op voordracht van het Lid van het College, bevoegd voor Gezondheid,
Reconversion et le Recyclage professionnels, l'Enseignement, la Beroepsomscholing en Bijscholing, Onderwijs, Sociale Promotie,
Promotion sociale, le Transport scolaire et la Fonction publique, Leerlingenvervoer en Openbaar Ambt,
Arrête : Besluit :
CHAPITRE Ier. -Dispositions générales HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128

Artikel 1.Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel
de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci. 128 van de Grondwet krachtens artikelen 138 en 178 van de Grondwet.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan
- le Membre du Collège : le membre du Collège chargé de la Santé. onder : - het Lid van het College : het Lid van het College belast met
- l'administration : les services du Collège de la Commission Gezondheid. - het bestuur : de diensten van het College van de Franse
communautaire française Gemeenschapscommissie.
- coût maximum subsidiable : le montant maximum des achats et travaux - maximum subsidieerbare kostprijs : het maximumbedrag van de aankopen
pris en considération pour déterminer le montant de la subvention. en werken die in aanmerking worden genomen voor de bepaling van het

Art. 3.Le présent arrêté fixe les conditions, procédures et modalités

 subsidiebedrag.

Art. 3.Dit artikel bepaalt de voorwaarden, procedures en nadere
d'octroi de subventions de la Commission communautaire française dans regels voor de toekenning van subsidies vanwege de Franse
l'acquisition, la construction, l'extension, l'aménagement, la Gemeenschapscommissie voor de aankoop, bouw, uitbreiding, verbouwing,
rénovation ou les grosses réparations des immeubles affectés à des renovatie of grote herstelwerken van de gebouwen bestemd voor erkende
services de santé mentale agréés ainsi que pour leur équipement et diensten voor geestelijke gezondheid evenals voor de uitrusting en
ameublement. meubilering ervan.
Sont exclus du bénéfice des subventions l'achat de terrain à bâtir, De aankoop van te bebouwen terreinen, geneeskundige toerusting,
d'appareillage médical, de matériel informatique et d'ameublement informaticamateriaal en meubilering andere dan het
autre que le mobilier d'installation dans un bâtiment nouvellement installatiemeubilair van een nieuw aangekocht of gebouwd gebouw worden
acquis ou construit. niet gesubsidieerd.

Art. 4.§ 1er. Le montant de la subvention est fixé à 60 p.c. du prix

Art. 4.§ 1. Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op 60 % van de
d'achat de l'immeuble, y compris les frais d'acte et les droits aankoopprijs van het gebouw, met inbegrip van de aktekosten en de
d'enregistrement, ou du montant du marché de travaux, de fournitures registratierechten of van het bedrag van de opdracht van de werken
ou de services tels que prévus à l'article 5 pour autant que ce voor leveringen of diensten zoals bedoeld in artikel 5 inzoverre het
montant ne dépasse pas le maximum fixé aux articles 6 et 7. bedrag niet meer beloopt dan het maximum dat is vastgesteld in artikelen 6 en 7.
§ 2. Toutefois, le montant de la subvention est fixé à 90 p.c. du § 2. Het subsidiebedrag wordt evenwel vastgesteld op 90 % van het
montant des travaux, fournitures et prestations, dans la limite des bedrag van de werken, leveringen en prestaties binnen de perken van de
mesures indispensables, en cas de modification des exigences de vereiste maatregelen ingeval van de wijziging van de vereiste
sécurité requises en la matière. veiligheidsvoorschriften ter zake.

Art. 5.Le montant des travaux, fournitures ou services admis au

Art. 5.Het bedrag van de werken, leveringen of diensten die worden
bénéfice de la subvention comprend les postes suivants. gesubsidieerd, omvat de volgende posten :
a) Le montant total dû à l'entrepreneur déduction faite des postes non a) Het totaalbedrag dat verschuldigd is aan de aannemer, met aftrek
subventionnables de la soumission et des décomptes et travaux van de niet subsidieerbare posten van de inschrijving en van de
modificatifs non acceptés, mais y compris les révisions contractuelles verrekeningen en verbouwingswerken die niet zijn aanvaard, maar met
proportionnelles au montant subsidiable telles qu'elles résultent de inbegrip van de contractuele herzieningen evenredig met het
l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidieerbaar bedrag die voortvloeien uit de toepassing van het
subsidiée pour autant que ce document ait fait l'objet d'une bijzonder bestek dat de gesubsidieerde aanneming regelt inzoverre dit
approbation préalable du Membre du Collège telle que prévue aux document voorafgaandelijk werd goedgekeurd door het Lid van het
articles 24 à 27. College zoals voorzien in artikelen 24 tot 27.
b) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. b) Het bedrag van de belasting toegevoegde waarde.
c) Le montant des frais généraux. celui-ci étant fixé forfaitairement c) Het bedrag van de algemene kosten, dat forfaitair is vastgesteld op
à 5 p.c. du total des montant repris sub a) et b). 5 % van het totaal van de bedragen bedoeld in a) en b).
d) Le coût des essais géotechniques éventuels. d) De kostprijs van de eventuele geotechnische proeven.
e) Le coût des raccordements éventuels en eau, gaz, électricité pour e) De kostprijs van de eventuele water-, gas- en
autant qu'ils aient été effectués par les sociétés distributrices. elektriciteitsaansluitingen inzoverre ze werden verricht door de
Le cas échéant, la somme des travaux dont la mise en adjudication verdeelmaatschappijen.
n'est pas conforme aux données du projet est déduite du montant admis De som van de werken waarvan de aanbesteding niet overeenstemt met de
au bénéfice de la subvention. projectgegevens wordt afgetrokken van het subsidiebedrag.

Art. 6.§ 1er. Le coût maximum subsidiable est fixé à 30 000 FB le m2

Art. 6.§ 1. De maximum subsidieerbare kostprijs wordt vastgesteld op
avec un maximum de 450 m2. 30.000 BEF per m2 met een maximum van 450 m2.
Il est établi à la date du 1er janvier 1997; il ne comprend pas la Deze wordt opgesteld op 1 januari 1997; de belasting toegevoegde
taxe sur la valeur ajoutée, les révisions de prix contractuelles ainsi waarde, de contractuele prijsherzieningen alsook de
que les droits d'enregistrement, les frais d'actes notariaux et les registratierechten, de kosten voor notariële akten en de algemene
frais généraux tels que définis à l'article 5, c), le coût des essais kosten zoals bepaald in artikel 5, c), de kostprijs van de
géotechniques et le coût des raccordements éventuels. geotechnische proeven en van de eventuele aansluitingen zijn niet
§ 2. Le coût maximum subsidiable suit les variations des salaires et inbegrepen. § 2. De subsidieerbare maximumkostprijs volgt de schommelingen van de
charges sociales, de l'indice des matériaux et des taxes généralement lonen en sociale lasten, de index van de materialen en van de
quelconques. La formule d'actualisation des coûts est : heffingen in het algemeen. De formule voor de actualisering van de
Pour la consultation du tableau, voir image . kostprijs is de volgende :
Dans cette formule : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld In deze formule :
p est le montant de la dépense approuvée à la date du dépôt des is p het bedrag van de uitgave, goedgekeurd op de dag van de indiening
soumissions ou des offres; van de inschrijvingen of van de offertes;
P est le montant actualisé au 1er janvier 1997 de la dépense approuvée is P het op januari 1997 geactualiseerde bedrag van de goedgekeurde
p; uitgave p;
s et S représentent les salaires officiels de la construction, pour la zijn s en S de officiële lonen van de bouw voor categorie A, die
catégorie A, d'application respectivement dix jours avant la date de respectievelijk tien dagen voor de datum van de indiening van de
dépôt des soumissions ou des offres, et à la date du 1er janvier 1997; inschrijvingen of van de offertes en op 1 januari 1997 van toepassing
i et I représentent l'indice des matériaux respectivement pour le mois zijn; zijn i en I de index van de materialen respectievelijk voor de maand
du dépôt des soumissions ou des offres et pour le mois de janvier van de indiening van de inschrijvingen of van de offertes en voor
1997. januari 1997.

Art. 7.Le montant de la subvention est calculé sur base du prix

Art. 7.Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de aankoopprijs
d'achat majoré des droits d'enregistrement et des frais d'acte, à la vermeerderd met de registratierechten en de aktekosten op voorwaarde
condition toutefois que le montant de l'achat ne dépasse ni la valeur evenwel dat de aankoopprijs niet meer bedraagt dan de handelswaarde
vénale telle qu'elle a pu être estimée par le Comité d'acquisition zoals geraamd door het Comité voor de aankoop van onroerende goederen
d'immeubles ou par le Receveur de l'Enregistrement ni le coût maximum of door de Ontvanger van de Registratie en ook niet meer dan de
subsidiable. maximum subsidieerbare kostprijs.
Si tel n'est pas le cas, la subvention est calculée sur la base de la Zoniet wordt de subsidie berekend op basis van de laagste waarde van
plus basse de ces trois valeurs majorée des frais d'acte et des droits deze drie vermeerderd met de aktekosten en de registratierechten die
d'enregistrement réduits en proportion du montant maximum pris en evenredig zijn verminderd met het maximumbedrag dat voor de berekening
compte pour le calcul. in aanmerking is genomen.

Art. 8.La durée d'amortissement des biens acquis est fixée comme suit

Art. 8.De duur voor de afschrijving van de aangeschafchte goederen
: wordt vastgesteld als volgt :
33 ans pour la construction d'un bâtiment; 33 jaar voor de bouw van een gebouw;
25 ans pour l'achat d'un bâtiment; 25 jaar voor de aankoop van een gebouw;
15 ans pour la rénovation ou l'aménagement d'un bâtiment. 15 jaar voor de renovatie of verbouwing van een gebouw.

Art. 9.L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions

Art. 9.De toekenning van de subsidie gebeurt onder de volgende
suivantes. voorwaarden.
a) Le demandeur doit fournir la preuve qu'il est à même de financer sa a) De aanvrager dient te bewijzen dat hij in staat is zijn aandeel in
part du coût de l'entreprise. A cet effet, il peut être tenu compte de de kostprijs van de aanneming te financieren. Daartoe kan rekening
la valeur du terrain dont le demandeur est propriétaire. worden gehouden met de waarde van het terrein waarvan de aanvrager eigenaar is.
b) Le demandeur doit s'engager : b) De aanvrager verbindt zich ertoe :
- à ne pas acheter de bâtiment, d'équipement ou de mobilier et à ne - geen gebouw, uitrusting of meubilair aan te kopen en geen werken te
pas entamer de travaux sans accord préalable du Collège; starten zonder voorafgaand akkoord van het College;
- à respecter les conditions d'agrément fixées par la réglementation; - de erkenningsvoorwaarden die zijn vastgesteld bij de reglementering naleven;
- à ne pas modifier l'affectation des bâtiments sans l'autorisation - de bestemming van de gebouwen niet wijzigen zonder de voorafgaande
préalable du Collège; toestemming van het College;
- à rembourser, en cas d'aliénation de l'immeuble non amorti dont la - in geval van vervreemding van het niet afgeschreven gebouw waarvan
construction ou l'achat a fait l'objet d'un subside, selon les de bouw of aankoop gesubsidieerd is een percentage van de verkoopprijs
modalités fixées par le Collège, un pourcentage du prix de vente evenredig met het oorspronkelijk gesubsidieerde aandeel vergoeden
proportionnel à la part subsidiée initialement; volgens de door het College vastgestelde nadere regels;
- à rembourser, en cas d'aliénation de l'immeuble amorti dont la - in geval van vervreemding van het afgeschreven gebouw waarvan de
construction ou l'achat a fait l'objet d'un subside, selon les bouw of aankoop gsubsidieerd is een percentage van de verkoopprijs
modalités fixées par le Collège, un pourcentage du prix de vente evenredig met het oorspronkelijk gesubsidieerde aandeel verminderd met
proportionnel à la part subsidiée initialement diminué de 20 %; 20 % vergoeden volgens de door het College vastgestelde nadere regels;
- à rembourser, en cas d'aliénation de l'immeuble dont la rénovation - in geval van vervreemding van het gebouw waarvan de renovatie of
ou l'aménagement ont fait l'objet d'un subside, la part non amortie du verbouwing gesubsidieerd zijn, het niet-afgeschreven deel van het
montant de la subvention. subsidiebedrag vergoeden.
c) Le demandeur qui sollicite une subvention pour effectuer des c) De aanvrager die vraagt om een subsidie voor het uitvoeren van de
travaux doit fournir la preuve qu'il est propriétaire de l'immeuble ou werken moet het bewijs leveren dat hij eigenaar is van het gebouw of
titulaire d'un droit d'emphytéose sur celui-ci. houder van het erfpachtrecht erop.
d) Le demandeur qui sollicite une subvention pour construire un d) De aanvrager die vraagt om een subsidie voor de bouw van een gebouw
bâtiment doit fournir la preuve qu'il est propriétaire du terrain à moet het bewijs leveren dat hij eigenaar is van het te bebouwen
bâtir ou titulaire d'un droit d'emphytéose sur celui-ci. terrein of houder van het erfpachtrecht erop.
CHAPITRE II. - Procédure d 'octroi de subventions à l'achat de HOOFDSTUK II. - Procedure voor de toekenning van subsidies voor de
bâtiments aankoop van gebouwen

Art. 10.Le demandeur introduit auprès du Membre du Collège une

Art. 10.De aanvrager dient een aanvraag om princiepsakkoord bij het
demande d'accord de principe Lid van het College in.

Art. 11.La demande d'accord de principe comprend les documents

Art. 11.De aanvraag om princiepsakkoord omvat de volgende documenten
suivants : :
1° La délibération de l'organe compétent de l'association maître de 1° De beraadslaging van het bevoegd orgaan van de vereniging fungerend
l'ouvrage. als bouwheer.
2° La preuve que le maître de l'ouvrage est une association sans but 2° Het bewijs dat de bouwheer een vereniging zonder winstoogmerk is of
lucratif ou institution universitaire agréée en tant que service de een universitaire instelling die is erkend als dienst voor geestelijke
santé mentale, la copie de ses statuts et la composition de son gezondheid, het afschrift van de statuten en de samenstelling van de
conseil d'administration. bestuursraad.
3° Les comptes et bilans de l'association maître de l'ouvrage, pour les trois années précédant la demande, approuvés par l'assemblée générale et signés par un administrateur. 4° Un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'achat du bâtiment, en précisant notamment les besoins dans le territoire à desservir, compte tenu des prévisions et de la couverture en équipements existants dans ce territoire. Il comprend le plan de situation, la description des lieux et biens ainsi qu'une note relative aux voies d'accès et moyens de transport. 3° De rekeningen en balansen van de vereniging fungerend als bouwheer, voor de drie jaren die voorafgaan aan de aanvraag en die zijn goedgekeurd door algemene vergadering en ondertekend door een bestuurder. 4° Een memorie met vermelding van de redenen voor de aankoop van het gebouw en waarin met name toelichting wordt gegeven over de behoeften van het grondgebied dat wordt bestreken, rekening houdend met de voorspellingen en de dekking inzake de bestaande uitrustingen op dat grondgebied. Het omvat het plan van de toestand, de beschrijving van de plaatsen en goederen alsook een nota betreffende de toegangswegen en vervoermiddelen.
5° Un avis du service régional d'incendié sur la sécurité du bâtiment, 5° Een advies van de gewestelijke dienst voor brandbestrijding over de
compte-tenu de sa destination. veiligheid van het gebouw, rekening houdend met de bestemming ervan.
6° Une estimation de la valeur du bâtiment. 6° Een raming van de waarde van het gebouw.
7° Une estimation des travaux d'aménagement à réaliser éventuellement. 7° Een raming van de eventueel uit te voeren verbouwingswerken.
8° Une attestation établissant la preuve que le maître de l'ouvrage 8° Een attest dat bewijst dat de bouwheer in staat is bij te dragen
est à même de contribuer au financement de l'achat et des travaux tot de financiering van de aankoop en van de verbouwingswerken.
d'aménagement.
9° Un extrait de la matrice cadastrale. 9° Een uittreksel uit de kadasterlegger.

Art. 12.Le Collège donne son accord de principe sur l'octroi d'une

Art. 12.Het College geeft zijn princiepsakkoord over de toekenning
subvention à l'achat et à l'aménagement éventuel du bâtiment. van een subsidie voor de aankoop en eventuele verbouwing van het

Art. 13.Le demandeur introduit auprès du Membre du Collège un dossier

 gebouw.

Art. 13.De aanvrager dient bij het Lid van het College een dossier in
met betrekking tot het verzoek om een definitieve beslissing
de demande de décision définitive d'octroi de subvention. betreffende de toekenning van een subsidie.

Art. 14.La demande de décision définitive d'octroi de subvention

Art. 14.Het verzoek om een definitieve beslissing betreffende de
comprend les documents suivants : toekenning van een subsidie omvat de volgende documenten :
1° Le délibération de l'organe compétent de l'association du maître de 1° De beraadslaging van het bevoegde orgaan van de vereniging
l'ouvrage. fungerend als bouwheer.
2° Le prix de la vente. 2° De verkoopprijs.
3° L'estimation des droits d'enregistrement et des frais d'acte. 3° De raming van de registratierechten en van de aktekosten.
4° Un bulletin de virement annulé. 4° Een vernietigd overschrijvingsbewijs.

Art. 15.Si le montant de la subvention ne dépasse pas le montant

Art. 15.Indien het subsidiebedrag niet meer beloopt dan het bedrag
estimé au moment de l'accord de principe, le Membre du Collège est dat werd geraamd op het tijdstip van het princiepsakkoord is het Lid
compétent pour prendre la décision définitive d'octroi de subvention van het College bevoegd om de definitieve beslissing te nemen in
et fixe le montant de celle-ci. verband met de toekenning van de subsidie en stelt hij het bedrag
Si ce montant dépasse le montant estimé au moment de l'accord de ervan vast. Indien dit bedrag meer is dan het bedrag dat werd geraamd op het
principe, le Collège est seul compétent pour prendre la décision tijdstip van het princiepsakkoord is enkel het College bevoegd om de
définitive d'octroi de la subvention et fixe le montant de celle-ci. definitieve beslissing met betrekking tot de toekenning van de
subsidie te nemen en stelt het het subsidiebedrag vast.

Art. 16.L'acte authentique d'acquisition ne peut être passé qu'après

Art. 16.De authentieke aankoopakte kan slechts worden verleden na de
la décision définitive d'octroi de subvention. definitieve beslissing betreffende de toekenning van de subsidie.

Art. 17.La liquidation de subvention intervient après

Art. 17.De uitbetaling van de subsidie gebeurt na de registratie van
l'enregistrement de l'acte d'achat et approbation de l'avant-projet de aankoopakte en de goedkeuring van het voorontwerp van de eventuele
des éventuels travaux d'aménagement à réaliser dans le bâtiment, sur verbouwingswerken in het gebouw op voorlegging van de volgende
présentation des documents suivants : documenten :
1° La copie de l'acte d'achat enregistré; 1° het afschrift van de geregistreerde aankoopakte;
2° Le relevé des frais d'acte. 2° de staat van de aktekosten.
CHAPITRE III. - Procédure d'octroi de subvention à la construction, HOOFDSTUK III. - Procedure voor de toekenning van subsidies voor de
l'extension, l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations bouw, uitbreiding, verbouwing,
d'immeubles ainsi que l'équipement et l'ameublement renovatie of grote herstelwerken van gebouwen alsook de uitrusting en meubilering

Art. 18.Le demandeur introduit auprès du Membre du Collège une

Art. 18.De aanvrager dient bij het Lid van het College een aanvraag
demande d'accord de principe om princiepsakkoord in.

Art. 19.La demande comprend les documents suivants :

Art. 19.De aanvraag omvat de volgende documenten :
1° La délibération de l'organe compétent de l'association maître de 1° De beraadslaging van het bevoegd orgaan van de vereniging fungerend
l'ouvrage. als bouwheer.
2° La preuve que le maître de l'ouvrage est une association agréée en 2° Het bewijs dat de bouwheer een vereniging is die erkend is als
tant que service de santé mentale, la copie de ses statuts et la dienst voor geestelijke gezondheid, het afschrift van haar statuten en
composition de son conseil d'administration. de samenstelling van haar raad van bestuur.
3° Les comptes et bilans de l'association maître de l'ouvrage, pour 3° De rekeningen en balansen van de vereniging fungerend als bouwheer
les trois années précédent la demande, approuvés par l'assemblée voor de drie jaren die voorafgaan aan de aanvraag, en die zijn
générale et signés par un administrateur. goedgekeurd door de algemene vergadering en ondertekend door een
4° Une attestation certifiant qu'il n'a pas encore été passé commande bestuurder. 4° Een attest dat bewijst dat er nog geen bestelling werd geplaatst
des travaux fournitures faisant l'objet de la demande d'accord de voor de werken en leveringen die het voorwerp uitmaken van de aanvraag
principe. om princiepsakkoord.
5° Un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'exécution des 5° Een memorie met vermelding van de redenen voor de uitvoering van de
travaux proposés, en précisant notamment les besoins dans le voorgestelde werken door met name een verduidelijking te geven van de
territoire à desservir, compte tenu des prévisions et de la couverture behoeften van het grondgebied dat de dienstverlening bestrijkt,
en équipements existants dans ce territoire. Il comprend le plan de rekening houdend met de voorspellingen en de dekking inzake de
situation, la description des lieux et biens ainsi qu'une note uitrustingen die op dat grondgebied bestaan. Het omvat het
liggingsplan, de beschrijving van de plaatsen en goederen alsook een
relative aux voies d'accès et moyens de transport. nota betreffende de toegangswegen en vervoermiddelen.

Art. 20.Le Collège donne son accord de principe sur l'octroi d'une

Art. 20.Het College geeft zijn princiepsakkoord voor de toekenning
subvention pour la construction, les travaux ou les achats faisant van een subsidie voor de bouw, de werken of aankopen vervat in de
l'objet de la demande qui lui est soumise. aanvraag die het is voorgelegd.
Cet accord de principe est valable pendant une période de deux ans, Dit princiepsakkoord geldt voor twee jaar, dit is de termijn
délai avant l'expiration duquel l'avant-projet des travaux doit être introduit. waarbinnen het voorontwerp van de werken moet worden ingediend.

Art. 21.Le demandeur introduit auprès du Membre du Collège un dossier

Art. 21.De aanvrager dient bij het Lid van het College een dossier
d'avant-projet. inzake voorontwerp in.

Art. 22.Le dossier d'avant-projet comprend les éléments suivants :

Art. 22.Het dossier inzake voorontwerp omvat het volgende :
1° Les documents administratifs. 1° De bestuursdocumenten
a) La délibération de l'organe compétent de l'association du maître de a) De beraadslaging van het bevoegd orgaan van de vereniging van de
l'ouvrage de confier l'étude à un auteur de projet. bouwheer om de studie aan een ontwerper toe te vertrouwen.
b) L'avis de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du b) Het advies van het bestuur voor stedenbouw en ruimtelijke ordening.
territoire. c) L'avis du service d'incendie. c) Het advies van de dienst voor brandbestrijding
d) Une attestation établissant la preuve que le maître de l'ouvrage d) Een attest dat dient als bewijs dat de bouwheer in staat is
est à même de contribuer au financement des travaux. financieel bij te dragen tot de werken.
2° Les plans. 2° De plannen
a) Le plan général d'implantation indiquant : a) Het algemeen inplantingsplan met vermelding van :
- les courbes de niveau; - de hoogtelijnen;
- l'emplacement du bâtiment et le niveau de l'étage inférieur; - de locatie van het gebouw en het niveau van de benedenverdieping;
- le tracé des égouts; - de loop van de riolen;
- le chemin d'accès; - de toegangswegen;
- les possibilités d'alimentation en eau potable et en énergie électrique. - de mogelijkheden inzake drinkwater- en electriciteitsvoorziening.
b) Le profil en long des égouts. b) Het lengteprofiel van de riolen.
c) Les plans des différents niveaux, les vues des façades et les c) De plannen van de verschillende verdiepingen, de uitzichten van de
coupes principales à 1 ou 2 p.c. y compris ceux des bâtiments gevels en de hoofddoorsneden op 1 of 2 % met inbegrip van die van de
existants dans le cas d'adaptation. bestaande gebouwen in geval van aanpassingen.
3° Le relevé des superficies brutes bâties par étage, existantes et à construire. 4° La liste et les estimations des entreprises qui seront adjugées séparément. 5° Pour chaque entreprise, une note technique succincte qui décrit les procédés de construction, détaille les diverses dispositions à prendre, indique les matériaux à utiliser et les installations à prévoir.

Art. 23.Le Membre du Collège approuve l'avant-projet qui lui est soumis et fixe le coût maximum subsidiable.

Art. 24.L'établissement des projets et la passation des marchés sont conformes à la législation applicable aux marchés publics de travaux,

 3° De staat van de bebouwde bruto-oppervlakten per verdieping, zowel van de bestaande als de nog te bouwen. 4° De lijst en de ramingen van de aannemingen die afzonderlijk zullen worden aanbesteed. 5° Voor elke aanneming een beknopte technische nota die een omschrijving geeft van de bouwprocédés, de te treffen maatregelen, de te gebruiken materialen en de te voorziene installaties.

Art. 23.Het Lid van het College hecht zijn goedkeuring aan het hem voorgelegde voorontwerp en stelt de maximum subsidieerbare kostprijs vast.

Art. 24.De opmaak van de projecten en de gunning van de opdrachten
de fournitures et de services. zijn conform de wetgeving die van toepassing is op de
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Art. 25.Le projet doit être conforme à l'avant-projet approuvé.

Art. 25.Het project dient in overeenstemming te zijn met het
goedgekeurde voorontwerp.

Art. 26.Le dossier de projet introduit auprès du Membre du Collège

Art. 26.Het projectdossier dat is ingediend bij het Lid van het
comprend les documents suivants : College omvat de volgende documenten :
1° La délibération de l'organe compétent de l'association maître de 1° De beraadslaging van het bevoegde orgaan van de vereniging
l'ouvrage approuvant le cahier spécial des charges, les plans et le fungerend als bouwheer waarbij de goedkeuring wordt gegeven aan het
montant de l'estimation. bijzonder bestek, de plannen en het bedrag van de raming.
2° Le cahier spécial des charges. 2° Het bijzonder bestek
- Les clauses administratives. - De administratieve clausules.
- Les clauses techniques. - De technische clausules.
- Le métré descriptif. - De opmetingsstaat.
- Le modèle de soumission. - Het model van de inschrijving.
- Le modèle de métré récapitulatif ou le modèle d'inventaire. - Het model van de samenvattende opmetingsstaat of het model van de
3° Les plans d'ensemble et tous les plans de détail nécessaires à la inventaris. 3° De totaalplannen en alle detailplannen die noodzakelijk zijn voor
bonne compréhension des ouvrages. een goed overzicht van de werken.
4° Une attestation du service d'incendie que le projet répond aux 4° Een attest van de dienst voor brandbestrijding dat bewijst dat het
normes réglementaires. project voldoet aan de reglementaire normen.
5° Le devis estimatif établi par article du métré récapitulatif ou de 5° De kostenraming per artikel van de samenvattende opmetingsstaat of
l'inventaire. van de inventaris.

Art. 27.Le projet ainsi que le mode de passation du marché sont

Art. 27.Het project alsook de wijze van de gunning van de opdracht
soumis à l'approbation du Membre du Collège. dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het Lid van het

Art. 28.L'administration est avisée en temps utile de la date de

 College.

Art. 28.Het bestuur wordt ten gepaste tijde op de hoogte gebracht van
l'ouverture des soumissions. Si elle le juge utile, elle s'y fait de openingsdatum van de inschrijvingen. Zo het dat nuttig acht, kan
représenter par l'un de ses membres. het er zich laten vertegenwoordigen door een van zijn leden.

Art. 29.Le demandeur transmet au Membre du Collège le dossier

Art. 29.De aanvrager bezorgt het aanbestedingsdossier aan het Lid van
d'adjudication. het College.

Art. 30.Le dossier comprend les documents suivants :

Art. 30.Het dossier omvat de volgende documenten :
1° Le cahier spécial des charges, le devis estimatif et les plans qui 1° Het bijzonder bestek, de kostenraming en de plannen die als basis
ont servi de base à l'adjudication. dienden voor de aanbesteding.
2° Les preuves de publicité. 2° De bewijzen van openbaarmaking.
3° Les soumissions déposées et leurs annexes en un seul exemplaire. 3° Een enkel exemplaar van de ingediende inschrijvingen en de bijlagen ervan
4° Copie de l'offre retenue. 4° Een afschrift van de weerhouden offerte.
5° Le procès-verbal d'ouverture des soumissions. 5° De notulen van de opening van de inschrijvingen.
6° Le rapport de l'auteur de projet sur l'adjudication. 6° Het verslag van de ontwerper over de aanbesteding.
7° La délibération motivée par laquelle l'organe compétent de 7° De gegronde beraadslaging waarin het bevoegde orgaan van de
l'association maître de l'ouvrage propose la désignation de vereniging fungerend als bouwheer de aanstelling van de aannemer
l'adjudicataire. voorstelt.
8° Un bulletin de virement annulé. 8° Een vernietigd overschrijvingsbewijs.

Art. 31.Si le montant de la subvention ne dépasse par le montant

Art. 31.Indien het subsidiebedrag niet meer beloopt dan het bedrag
estimé au moment de l'accord de principe, le Membre du Collège est dat werd geraamd op het tijdstip van het princiepsakkoord is het Lid
compétent pour approuver l'adjudication et prendre la décision van het College bevoegd om de aanbesteding goed te keuren en een
définitive d'octroi de subvention et fixe le montant de celle-ci. definitieve beslissing te nemen in verband met de toekenning van de
subsidie en stelt hij het bedrag ervan vast.
Si ce montant dépasse le montant estimé au moment de l'accord de Indien dit bedrag meer is dan het bedrag dat werd geraamd op het
principe, le Collège est seul compétent pour approuver l'adjudication, tijdstip van het princiepsakkoord is enkel het College bevoegd om de
prendre la décision définitive d'octroi de la subvention et fixe le aanbesteding goed te keuren en de definitieve beslissing inzake de
montant de celle-ci. toekenning van de subsidie te nemen en stelt het het subsidiebedrag

Art. 32.Les marchés sont exécutés conformément aux dispositions en

 vast.

Art. 32.De opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende
vigueur en matière de marchés publics et dans le respect des bepalingen inzake overheidsopdrachten en met inachtneming van de
conditions particulières reprises ci-après. hierna vermelde bijzondere voorwaarden.

Art. 33.L'ordre de commencer les travaux ou de livrer des fournitures

Art. 33.De opdracht tot de aanvang van de werken of van de levering
ne peut être donné avant que la décision définitive d'octroi de van de diensten kan pas worden gegeven als de definitieve beslissing
subvention n'ait été prise. tot toekenning van de subsidie is genomen.
Au moment où il envoie cet ordre à l'adjudicataire, le maître de Op het tijdstip dat de aannemer in kennis wordt gesteld van de
l'ouvrage en fait parvenir une copie à l'administration. opdracht hiertoe, bezorgt de bouwheer hiervan een afschrift aan het bestuur.

Art. 34.A la fin de chaque mois, il est dressé un état d'avancement

Art. 34.Aan het eind van elke maand wordt een staat van de voortgang
des travaux à signer pour accord par l'entrepreneur, l'auteur de van de werken opgemaakt; deze dient voor akkoord te worden ondertekend
projet et le maître de l'ouvrage. door de aannemer, de ontwerper en de bouwheer.

Art. 35.Les états d'avancement et les états cumulatifs correspondants

Art. 35.De staten van de voortgang en de ermee overeenstemmende
à ceux-ci doivent être régulièrement dressés et tenus sur le chantier, cumulatieve staten dienen naar behoren te worden opgemaakt en
à la disposition de l'administration. bijgehouden op de bouwplaats, ter beschikking van het bestuur.

Art. 36.Des acomptes sur subvention sont liquidés au maître de

Art. 36.Voorschotten op subsidies worden uitbetaald aan de bouwheer
l'ouvrage jusqu'à concurrence des neuf dixièmes de l'engagement tot een bedrag van negen tienden van de aanvankelijke vastlegging op
initial. Sur présentation des états d'avancement, des factures, des voorlegging van de staten van de voortgang, de facturen, de
lettres de créance y afférentes et des tableaux justifiant le délai d'exécution. schuldvorderingen die daarop betrekking hebben en de tabellen ter

Art. 37.Seuls les travaux supplémentaires ou modificatifs

 rechtvaardiging van de uitvoeringstermijn.
indépendants de la volonté du maître de l'ouvrage et qui n'étaient pas

Art. 37.Enkel de bijkomende werken of aanpassingswerken buiten de wil
prévisibles lors de la mise en adjudication peuvent éventuellement om van de bouwheer en die niet konden worden voorzien tijdens de
bénéficier de la subvention. aanbesteding kunnen eventueel worden gesubsidieerd.

Art. 38.Les prolongations de délais doivent faire l'objet d'une

Art. 38.De aannemer of de leverancier kan een schriftelijke aanvraag
demande écrite de l'entrepreneur ou du fournisseur et d'une indienen met betrekking tot de verlengingen van termijnen, waarover de
délibération du maître de l'ouvrage, les interruptions doivent faire bouwheer beraadslaagt. De onderbrekingen moeten het voorwerp uitmaken
l'objet d'ordres écrits d'arrêt et de reprise ainsi que de van schriftelijke bevelen tot stopzetting en hervatting en worden
justifications. Ces documents sont joints aux factures des périodes gerechtvaardigd. Deze documenten zijn gevoegd bij de facturen van de
concernées. desbetreffende perioden.

Art. 39.Le maître de l'ouvrage procède à la réception provisoire dans

Art. 39.De bouwheer gaat over tot de voorlopige oplevering onder de
les conditions prescrites par le cahier général des charges. voorwaarden vermeld in de algemene aannemingsvoorwaarden. Het bestuur
L'administration est informée au moins 15 jours avant la date fixée wordt minstens 15 dagen vóór de datum die is vastgesteld voor de
pour la réception. oplevering op de hoogte gebracht.

Art. 40.Lorsque les travaux sont terminés et réceptionnés, le montant

Art. 40.Wanneer de werken beëindigd en opgeleverd zijn, wordt het
total de la subvention est déterminé en fonction du compte final et le totaalbedrag van de subsidie bepaald in functie van de eindafrekening,
dixième restant de l'engagement initial est liquidé au maître de het resterende tiende van de aanvankelijke vastlegging wordt
l'ouvrage. uitbetaald aan de bouwheer.

Art. 41.Le demandeur introduit auprès du Membre du Collège le compte

Art. 41.De aanvrager dient bij het Lid van het College de
final de l'entreprise. eindafrekening van de aanneming in.

Art. 42.Le dossier contenant le compte final de l'entreprise comprend

Art. 42.Het dossier met de eindafrekening van de aanneming omvat de
les documents suivants : volgende documenten :
1° Le procès-verbal de réception provisoire. 1° De notulen van de voorlopige oplevering.
2° Un tableau établissant le montant total dû à l'entrepreneur. 2° Een tabel met het totaalbedrag dat aan de aannemer verschuldigd is.
3° Les justifications et décomptes ayant trait au tableau précité. 4° Un tableau récapitulant les états d'avancement. 5° Le tableau donnant la justification du délai d'exécution et ses annexes. 6° Eventuellement, la facture relative aux essais géotechniques. 7° Eventuellement, les factures relatives aux raccordements eau, gaz, électricité.

Art. 43.Le Membre du Collège approuve le compte final de l'entreprise et s'il échet prend la décision d'octroi d'une subvention complémentaire.

 3° De rechtvaardigingen en afrekeningen met betrekking tot voornoemde tabel. 4° Een samenvattende tabel van de staten van de voortgang. 5° Een tabel met de rechtvaardiging van de uitvoeringstermijn en de bijlagen ervan. 6° De eventuele factuur voor de geotechnische proeven. 7° De eventuele facturen voor de water-, gas- en elektriciteitsaansluitingen.

Art. 43.Het Lid van het College hecht zijn goedkeuring aan de eindafrekening van de aanneming en neemt desgevallend de beslissing tot toekenning van een bijkomende subsidie.
CHAPITRE IV. - Dispositions finale HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 44.Le présent arrêté prend ses effets le 1er septembre 1997.

Art. 44.Dit besluit treedt in werking op 1 september 1997.

Art. 45.Le Membre du Collège, compétent pour la Santé est chargé de

Art. 45.Het Lid van het College, bevoegd voor Gezondheid, wordt
l'exécution du présent arrêté. belast met de uitvoering van dit besluit.
Bruxelles, le 6 novembre 1997. Brussel, 6 november 1997.
Par le Collège, Namens het College,
E. TOMAS, E. TOMAS,
Membre du College, chargé de Santé. Lid van het College belast met Gezondheid.
H. HASQUIN, H. HASQUIN,
Président du Collège, chargé du Budget. Voorzitter van het College belast met Begroting.
^